Brief aan de raad Verbouwing Valkhof Museum

Postadres Gemeente Nijmegen

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Bezoekadres Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen T 14 024 nijmegen.nl

Datum Onderwerp

Contactpersoon Natalie van den Dobbelsteen n.van.den.dobbelsteen@nijmegen.nl T 024 – 329 25 05

17 december 2024 Stand van zaken verbouwing Valkhof Museum

Ons kenmerk E24.004261

Geachte leden van de raad, Op 19 december 2023 informeerden wij u voor het laatst over de verbouwing van het Valkhof Museum. In deze brief hebben we u geïnformeerd over de tegenvaller met betrekking tot de kosten voor inbraakwerend maken van het gebouw en tentoonstellingsverlichting. We hebben toegezegd u regelmatig te informeren over de verbouwing van het museum. In deze brief beschrijven we wat er in 2024 allemaal gebeurd is en geven een vooruitblik naar 2025. Vertraging 1e helft 2024 In januari 2024 was de start van de bouwwerkzaamheden gepland. Doordat de verlening van de bouwvergunning langer duurde dan verwacht, kon in april 2024, na het verlenen van de bouwvergunning, de bouwplaats gedeeltelijk ingericht worden en zou de verbouwing kunnen starten. Op het Kelfkensbos werd tegelijkertijd gewerkt aan de ingang voor het fietsparkeren op de 1e laag van de parkeergarage onder het plein. Tijdens deze werkzaamheden werd duidelijk dat er een ernstige lekkage in de traforuimte in de parkeergarage was. Deze traforuimte voorziet zowel de parkeergarage, als een deel van de binnenstad van elektra. De lekkage moest uit veiligheidsoogpunt direct worden opgelost. Hierdoor moest een groot deel van het plein afgezet worden.

Op het plein bleef te weinig ruimte over om de volledige bouwplaats van het museum, de bouwplaats voor het fietsparkeren, de bouwplaats voor het waterdicht maken van de traforuimte en de markt een plek te geven. Er is voor gekozen om de bouwplaats van het museum niet volledig in te richten. Anders bleef er te weinig ruimte over om de markt in het centrum te behouden tijdens alle bouwwerkzaamheden. Het gevolg was dat de renovatie van de gevel van het museum later van start kon gaan (juni 2024). Doordat de bouwwerkzaamheden in juni startten, in plaats van in januari, ontstonden er stagnatiekosten bij de aannemer. Het zijn extra kosten voor advies en kosten als gevolg van een langere doorlooptijd. Het gaat om een bedrag van € 341.000. Omdat de kosten niet toe te rekenen zijn aan de verbouwing van het museum, maar het gevolg zijn van activiteiten en werkzaamheden op het Kelfkensbos, is gekeken waar deze kosten door gedekt kunnen worden. Het is ten laste gebracht van

Gemeente Nijmegen

Pagina 1 van 2

onderhoud parkeergarage (€ 193.000) en algemene kosten binnen het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling voor € 148.000. Afgelopen oktober werd bovendien een constructiefout aan de vloeren ontdekt. Tijdens de bouw van het museum in 1998 is niet genoeg wapening in het beton van de vloeren aangebracht. De draagkracht van de vloeren is daardoor onvoldoende, en voldoet niet aan de wettelijke eisen. Gelukkig heeft dit in het verleden niet tot een calamiteit geleid. Het verstevigen van de vloeren zorgt voor extra kosten. Dit nemen we mee in de werkzaamheden van de verbouwing, maar moet door een specialistische partij worden uitgevoerd, en niet door de aannemer van de verbouwing. Omdat we moeten voldoen aan wet- en regelgeving is dit onvermijdelijk. De dekking van deze kosten (maximaal € 150.000) brengen we ten laste van het onderhoudsbudget van het gebouw en valt buiten de kosten van de verbouwing. Het past binnen de middelen die wij als eigenaar van het gebouw beschikbaar hebben voor onderhoud. Doordat deze werkzaamheden in de lopende verbouwing dienen te worden ingepast, kunnen we het risico van stagnatie van de verbouwing niet volledig uitsluiten. Planning De aannemer heeft tot medio 2025 nodig om de verbouwing te realiseren. Dan start de 2e fase. Het Valkhof Museum gaat zelf de tentoonstellingsinrichting aanbrengen in het gebouw. Dit wordt gefinancierd door het museum.

Hiervoor heeft hij door middel van fondsenwerving en inzet van eigen middelen, € 2.5 miljoen ter beschikking. Tegelijkertijd start na de zomer van 2025 de herinrichting van het Kelfkensbos. Medio 2026 verwachten we dat zowel het museum als het plein klaar zijn. De beelden en de bomen komen later, maar de feestelijke opening is voor nu gepland voor najaar 2026. Presentatie van de nieuwe collectie Een belangrijk onderdeel van de tentoonstellingsinrichting is de presentatie van de vaste collectie die in het souterrain een plek krijgt. In vogelvlucht wordt de tijd van prehistorie tot heden verbeeld in een vernieuwde collectiepresentatie. Het ontwerp hiervan is klaar en willen we graag presenteren aan uw raad. Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging. Indien mogelijk combineren we dit met een bezoek aan het gebouw. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

A.P.W. van de Klift gemeentesecretaris

H.M.F. Bruls burgemeester

Gemeente Nijmegen

Pagina 2 van 2