Bijlage - Brief college van 8 september 2025 over OBS Aremberg Zwartsluis

geme~

Zwartewaterland Genemuiden • Hasselt • Zwartsluis Aan de raad van de gemeente Zwartewaterland

Uw brief van

Behandeld door: F. van der Kamp

Uw kenmerk

Bijlagen):

Ons kenmerk 20.1244

Onderwerp:

Hasselt, 8 september 2025

OBS Aremberg Zwartsluis

Geachte raadsleden, Er is asbest aanwezig op het dak van OBS Aremberg

In verband met de voorgenomen renovatie en gedeeltelijke sloop van het schoolgebouw van OBS Aremberg in Zwartsluis is een extra asbestonderzoek uitgevoerd. Hierbij is het gebouw volledig onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen. Helaas is er asbest gevonden op het dak. Dit heeft nu al direct impact op prijs en planning. Tijdens de voorbereiding van het project is aangegeven dat asbest een reëel risico is voor dit project. Tevens is daarbij aangegeven dat het saneren van asbest geen onderdeel is van de projectkosten en dus door de gemeente zal worden bekostigd (zo ook conform IHP). Het doel van deze raadsbrief is om de ontstane situatie toe te lichten. Er zijn scenario's hoe de asbest kan worden gesaneerd

Er is sprake van een gedeeltelijke sloop van de school en een deel wat volledig gerenoveerd gaat worden. In beide delen is asbest aangetroffen. De aannemer heeft door een asbestsaneerder in de zomervakantie een proef uitgevoerd om te beoordelen of het asbest gesaneerd kon worden en wat hiervoor de beste methode is. Er is vervolgens een uitwerking gemaakt voor de totale asbestsanering van de school. Hier zijn een aantal scenario's benoemd die nader onderzoek behoeven. Het project wordt hierdoor vertraagd

In de planning is opgenomen dat direct na de zomervakantie gestart zou worden met de sloop, echter omdat de asbestsanering voorwaardelijk is voor het te slopen deel, kan de aannemer niet verder en ligt het project inmiddels stil. Logisch gevolg is dat het totale project hiermee vertraging oplevert. Dit is niet alleen voor de bouw vervelend, maar gaat ook impact hebben op de bedrijfsvoering van de school (leerlingen zijn nu verspreid gehuisvest op meerdere locaties). Een deel wordt nu direct gesaneerd, naar het overige wordt vervolgonderzoek gedaan

Voor de Asbestsanering van het te slopen schoolgedeelte is er geen alternatief (er is geen goedkopere methode en niet slopen is geen optie). De kosten voor sanering van dit deel van de school bedragen na eerste uitvraag € 80.000,--. Hierop doen wij nog een second opinion. Daarna verstrekken wij hiervoor opdracht.

De vervolg scenario's voor asbestsanering van het schoolgedeelte worden de komende periode nader onderzocht. Hier zal extra geld voor nodig zijn. Bij dat onderzoek zal bij alle scenario's ook gekeken worden naar de financiële impact in relatie tot lange termijn maatschappelijke impact. Dit komt via een raadsvoorstel bij u terug.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, de secretaris, de burgeme

Postadres Postbus 23 8060 AA Hasselt

Bezoekadres Telvorenstraat 2 8061 CB Hasselt

Telefoon 14038

Internet info@zwartewaterland.nl www.zwartewaterland.nl

BNG Bank IBAN Rekeningnummer: NL91 BNGH 0285 0928 71