22 07 02 brief college stand van zaken Tintestein

Raadhuislaan 6, Rockanje Postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje E-mail gemeente@westvoorne.nl Telefoon (0181) 40 80 00 Fax (0181) 40 80 99

Aan de gemeenteraad

Uw kenmerk:

Ons kenmerk :

Uw brief van:

Rockanje, 15 juni 2022

14181-2022 Verzonden: 15 juni 2022

Onderwerp:

Raadsinformatiebrief stand van zaken Tintestein

Beste raadsleden, Op 13 augustus 2021 bent u geïnformeerd over de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State inzake het hoger beroep tegen de omgevingsvergunning voor de sportzaal bij verenigingsgebouw Tintestein. Vervolgens bent u op 10 januari 2022 geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de sportzaal. Ondertussen hebben diverse gesprekken met de aannemer plaatsgevonden. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Vervolg na uitspraak Na de uitspraak zijn de overleggen gestart met de aannemer die de bouw van de sportzaal voor zijn rekening neemt. De eerste gesprekken zijn in oktober 2021 gestart. De gemeente heeft op dat moment de aannemer verzocht te starten met een kostenindexatie. Naar aanleiding van dit verzoek zijn door de aannemer een aantal vragen gesteld met betrekking tot het project. Ook heeft de aannemer diverse praktische vragen gesteld ten aanzien van de uitvoering. Deze vragen zijn per brief, op 28 februari 2022, beantwoord en vervolgens toegelicht in een gesprek met de wethouder op 7 maart 2022. Tijdens dit gesprek zijn een aantal concrete afspraken gemaakt.

De belangrijkste afspraak was dat binnen twee weken na het overleg, dus uiterlijk 21 maart, een kostenindexatie zou worden aangeleverd zodat de gemeente deze kon beoordelen en daar waar nodig om extra budget zou verzoeken bij uw gemeenteraad. Na veelvuldige herinneringen was tot op heden nog geen indexatie ontvangen van de aannemer. Op 24 mei 2022 heeft de aannemer de gemeente wel laten weten dat de vertraging met betrekking tot het aanleveren van de indexering in hoofdzaak te maken had met het feit dat de aannemer veel moeite heeft met het vinden van een installateur. De aannemer geeft aan vorige week een installateur bereid gevonden te hebben om een offerte uit te brengen. Dit resulteert erin dat de aannemer verwacht de indexering in de week van 13 juni aan te kunnen leveren. Bijl: Ref: Col: Behandeld door: Dekker, 0181408153, s.dekker@westvoorne.nl s.v.p. bij beantwoording datum en kenmerk vermelden

Vertraging en gevolgen De veelvuldige vertraging in het aanleveren van een kostenindexatie inzake de bouw van de sportzaal resulteert erin dat uw gemeenteraad niet meer voor het zomerreces gevraagd kan worden om extra budget beschikbaar te stellen voor de bouw van de sportzaal. Zonder extra budget kan geen doorstart van het project plaatsvinden. Daarbij moet naar aanleiding van de aankomende fusie tot de gemeente Voorne aan Zee en de Wet ARHI het ARHI-protocol worden doorlopen. Ook dit traject kan niet meer worden opgestart voor het zomerreces. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is aangegeven dat zij in de laatste maanden voor de fusiedatum van 1 januari 2022 geen besluiten meer wil nemen over financiële aangelegenheden. Dit kan zorgen voor verdere vertraging van de bouw van de sportzaal. Vervolg Zodra meer duidelijk is over het bouwproces, het benodigde budget en een eventuele doorstart wordt uw gemeenteraad geïnformeerd. Tot slot Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen? Dan kunt u over de ruimtelijke aspecten contact opnemen met Sharon Dekker van het team VROM. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0181) 40 81 53 / 06 – 34 13 90 39 en/of e-mailadres s.dekker@westvoorne.nl. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Westvoorne

Peter van der Wurff wnd. secretaris

Peter de Jong burgemeester