Reactie handbalvereniging Groen Ster op ontwikkelingen binnnensportaccommodaties

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die de aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet

worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien. Artikel 16: Aansprakelijkheid van de aannemer 16.1 Ontwerpaansprakelijkheid 1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend. 2. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom. 3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. 16.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk 1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt. 2.

Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. 3. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 4. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 16.3 Aansprakelijkheid na oplevering 1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk. 2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek: a.

dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever kan worden toegerekend; b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de aannemer kan worden toegerekend.

Pagina 5 van 6

3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. 4. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen. 16.4 Overige bepalingen 1.

De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 16.1 tot en met 16.3 verplicht de aannemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en de aannemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen. 2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever. 3. De uit de artikelen 16.1 tot en met 16.3 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de aannemer. Artikel 17: Geschillen 1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens die gevallen waarin partijen zich op grond van de wet tot de gewone rechter dienen te wenden. 2.

Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luidt. 3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd. 4. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer die daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20-229/ 23-03662

Pagina 6 van 6

project

projectnr.

Nieuw te bouwen sporthal

datum

20-229

17-01-2023

fase

getekend

MvO

SO opdrachtgever

schaal

teknr.

Sporthal De Knip

SO_400

f ormaat

A1

Impressie Bouwbedrijf Jos Vrolijk B.V. Industrieweg 25 4762 AE Zevenbergen T 0168 - 8200 90 E info@josvrolijk.nl I www.josvrolijk.nl KvK West Brabant 67529712

rev. datum

omschrijving

17-1-2023 19:07:40

omschrijving

Situatie Gemeente Sectie Nummer Schaal

: : : :

? ? ? 1:1000

Aanduiding voorgevel

project

projectnr.

Nieuw te bouwen sporthal

datum

20-229

12-01-2022

f ase

getekend

MvO

SO opdrachtgever

Sporthal De Knip

schaal

teknr.

As indicated f ormaat

A3

SO_01

omschrijving

Situatie Bouwbedrijf Jos Vrolijk B.V. Industrieweg 25 4762 AE Zevenbergen T 0168 - 8200 90 E info@josvrolijk.nl I www.josvrolijk.nl KvK West Brabant 67529712

rev. datum

omschrijving

17-1-2023 19:07:24

N

10000

35280

3360

5525

10

9 Kleedruimte 4

Douche 4

25 m²

26 m²

15 m²

Kleedruimte 3

Douche 3

26 m²

15 m²

Opslag 3

Kleedruimte 2

Douche 2

24 m²

26 m²

15 m²

Kleedruimte 1

Douche 1

26 m²

15 m²

5525

Opslag 5

8 Opslag 4 5525

24 m²

C

44200

C

5525

6

5

Opslag 2 5375

5525

24 m²

4 Scheids 2 Opslag 1

9 m²

Techn.

5525

24 m²

19 m²

Scheids 1 9 m²

3 EHBO 5525

12 m²

5525

2

1

A

B

C

D

E

F

G

1 : 100

BEGANE GRONDVLOER project

projectnr.

Nieuw te bouwen sporthal

datum

20-229

22-10-2020

f ase

getekend

MvO

SO opdrachtgever

Sporthal De Knip

schaal

teknr.

1 : 100

SO_100

f ormaat

A0

Plattegrond Bouwbedrijf Jos Vrolijk B.V. Industrieweg 25 4762 AE Zevenbergen T 0168 - 8200 90 E info@josvrolijk.nl I www.josvrolijk.nl KvK West Brabant 67529712

rev. datum

omschrijving

17-1-2023 19:07:27

omschrijving