Bijlage a Bestek gevelrestauratie Fort Sabina

00.02.27

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 01. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. 02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 03. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd. 04. BOUWVERGADERINGEN De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één keer per vier weken. 90. VERSLAGEN WERKVERGADERINGEN De aannemer zorgt voor een adequate coördinatie tussen zijn werkzaamheden en die van zijn onderaannemers en houdt wekelijks vergaderingen, waarbij afstemming van alle betrokken disciplines plaatsvindt en zaken als kwaliteit en veiligheid besproken worden. Voor de werkbesprekingen wordt mede de directie en toezichthouder uitgenodigd. De aannemer dient notulen te maken van bovengenoemde vergaderingen en verstrekt deze binnen een week aan de aanwezigen en verdere belanghebbenden. De notulen gaan vergezeld van de eventueel gemaakte schetsen, notities etc. ter verduidelijking van de werkonderdelen.

00.02.28

AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 02. PEIL Als peil P geldt: - een n.t.b. vast punt van het gebouw. Peil gedurende de bouw te onderhouden.

00.02.29

VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 90. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

91.

92.

22 05.01.03.E

VERSCHILLEN IN AFMETINGEN De schaal van de verstrekte bestektekeningen is indicatief, maten dienen in het werk te worden vastgesteld. De verstrekte maten op borderellen zijn indicatief; de diktematen van de blokken zijn ingeschat aan de hand van in het werk incidenteel vastgestelde diktematen. MAATVOERING, PLAATSBEPALING, VERSCHILLEN IN AFMETING Aangezien de plaatsen van de installatieonderdelen of aan de installatie te koppelen constructies op de tekening slechts bij benadering zijn aangegeven, moet de aannemer in overleg met de directie de juiste plaatsen, standen en maten ervan vaststellen.

00.02.31

VERBAND MET ANDERE WERKEN 01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: - De plaatsing van de nieuwe keukeninrichting (keukenblok en apparatuur) van ruimte B0.2. 02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

00.02.31

VERBAND MET ANDERE WERKEN 01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: De volgende onderdelen worden aangeleverd door DERDEN: - De levering van de nieuwe exemplaren houten gevelluiken. Enkel de levering van de nieuwe houten gevelluiken vind plaats vanuit derden. Alle overige werkzaamheden van aan deze gevelluiken (demontage, herplaatsing, pas maken, schilderwerken etc.) en alle werkzaamheden m.b.t. de bij deze gevelluiken behorende smeedwerk onderdelen en hangen sluitwerken en loodwerken etc. maakt wel onderdeel uit van de werkzaamheden van de aannemer. 03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

00.02.32

GEVONDEN VOORWERPEN 01. ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

90.

91.

23 05.01.03.E

GEVONDEN VOORWERPEN Voorwerpen van waarde voor de opdrachtgever welke bij het ontgraven en/of bij de sloopwerkzaamheden gesignaleerd worden, dienen terstond bij de eerste waarneming bij de directie aangemeld te worden. De directie bepaald te allen tijde de waarde i.v.m. het behoud van deze gevonden voorwerpen. Met het vrijmaken van van waarde zijnde voorwerpen wordt een aanvang genomen in overleg met en ter goedkeuring van de directie. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze voorwerpen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten zoals bedoeld in paragraaf 21, lid 3 van de U.A.V. voor rekening van de opdrachtgever.

00.02.34

WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 90. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING Aanvullend op paragraaf 34 van de U.A.V. geldt: de aannemer dient in geval het bedoelde meerwerk ontstaat, de kosten hiervan vooraf met de directie overeen te komen. 91. ANDERE UITVOERINGSWIJZEN Uit eventueel door de aannemer voor te stellen andere constructie- en/of uitvoeringswijzen met de daaruit voortvloeiende aanpassing van andere werken en werkzaamheden, waarvan de beslissing bij de directie berust, mogen in geen geval rechten worden ontleend tot het in rekening brengen van meerwerk. De directie aanvaardt, ondanks haar goedkeuring geen verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de betreffende voorstellen van de aannemer. De kosten voor het eventueel vervaardigen van nieuwe of het wijzigen van (bestaande) tekeningen en berekeningen als gevolg van deze voorstellen zijn voor rekening van de aannemer, evenals de kosten van eventueel in te schakelen adviseurs.

00.02.35

VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 90. VERREKENING MEER EN MINDERWERK De verrekening van meer- en minderwerk geschiedt door middel van staten van meer- en minderwerk die door de directie worden opgemaakt. Deze staten worden na akkoordbevinding achtereenvolgens door de desbetreffende aannemer en de opdrachtgever ondertekend. Als basis voor de verrekening van meer- en minderwerk worden de arbeidsuren, materiaalkosten en/of eenheids- en totaalbedragen uit de door de aannemer te verstrekken open begroting aangehouden. De arbeid, gebaseerd op het gemiddeld uurloon, conform de in de aannemingsbegroting gehanteerde normen en bedragen. Ongespecificeerde posten zoals totaalbedragen van onderaannemers zijn niet toegestaan. Gehele herrekening van onderdelen vindt niet plaats. Bij de verrekening van meer- en minderwerk worden de voor de uitvoering nodige netto kosten, voor zover deze rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering, berekend. De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. Over het totaal saldo van meer- en minderwerk wordt een percentage voor algemene kosten, winst en risico vergoed, gelijk aan het percentage van de inschrijfbegroting. Verrekening van meer- en minderwerk zal geschieden na gereedkomen van het betreffende onderdeel.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

91.

92.

93. 94.

95.

00.02.36

24 05.01.03.E

NIET IN AANMERKING KOMEND VOOR VERREKENING Prijsverhogingen tengevolge van een niet volledige prijsopgave voor een volledige bouwkundige en technische afwerking alsmede stagnatiekosten worden niet verrekend. De bestektekeningen vormen een geheel met het bestek, dit betekent dat hetgeen niet is geschreven maar wel is getekend, of omgekeerd, dient te worden uitgevoerd zonder nadere verrekening. VOORWAARDEN VOOR UITVOERING MEER EN MINDERWERK Meer- en minderwerken mogen niet worden uitgevoerd zonder schriftelijke (prijs)opgave van de aannemer en zonder schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. De (prijs)opgave van de meer- en minderwerken behoeft de goedkeuring van de directie. TIJDSTIP VAN VERREKENING Het tijdstip van verrekening zal zijn bij de oplevering van het werk. BOUWTIJDVERLENING / KOSTEN In tegenspraak van paragraaf 8, lid 4 zullen opdrachten tot meerwerk geen aanleiding geven tot aanspraken op bouwtijd verlenging en/of met de bouwtijd verlenging gepaard gaande kosten zoals ondermeer (extra) bouwplaatskosten e.d., tenzij de aannemer voor de verstrekking van de opdracht tot meerwerk schriftelijk aanspraak heeft gemaakt op bouwtijd verlenging en/of daarmee gepaard gaande extra kosten. LEVEREN BEGROTINGEN / OFFERTES VAN AANNEMER EN ONDERAANNEMER(S) C.Q.

LEVERANCIERS De aannemer is verplicht om op verzoek van de directie begroting(en) / offerte(s) te maken van de meer- en minderwerken. Indien in deze begroting(en) / offerte(s) van de aannemer ook offertes van onderaannemer(s) zijn opgenomen dan is de aannemer tevens verplicht om deze begroting(en) / offerte(s) van deze onderaannemer(s) c.q. leveranciers aan de directie te leveren. Alle door de aannemer en onderaannemers geleverde begrotingen / offertes dienen volledig te zijn gespecificeerd in hoeveelheden / aantallen / uren / materialen / materieel / etc. De directie is bevoegd om tot nadere uitleg en evt. aanvullingen van deze begroting(en) / offerte(s) van de aannemer en onderaannemers c.q. leveranciers te vragen.

BESTEKSWIJZIGINGEN 01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 90. PROCEDURE T.A.V. BESTEKSWIJZIGINGEN Indien de aannemer een schriftelijk verzoek tot wijziging ontvangt als bedoeld in Par. 36, lid 1 van de U.A.V. (waaronder ook te verstaan werk- en detailtekeningen voor zover deze naar zijn mening wijzigingen inhouden en hij dit beschouwt als meer- en minderwerk) zal hij alvorens het betreffende werkonderdeel uit te voeren, hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis geven aan de directie of dit op de eerstvolgende bouwvergadering ter sprake brengen. De opdrachtgever en de directie dienen in de gelegenheid gesteld te worden ingeval van meerwerk de nodige gegevens terzake te verzamelen of de nodige maatregelen te treffen om het meerwerk te voorkomen. De eventuele financiële gevolgen van deze wijzigingen dienen in elk geval binnen 14 dagen na het verzoek tot wijziging in het bezit van de directie te zijn. Indien wijzigingen niet schriftelijk zijn opgedragen, is het niet toegestaan de wijzigingen uit te voeren of materialen voor de wijzigingen te bestellen, noch zullen hieraan ontleende afspraken op meerwerk (ongeacht de bepalingen in Par. 36, lid 3 van de U.A.V.) worden erkend. Bestekswijzigingen dienen conform Par. 36, lid 2 van de U.A.V.

schriftelijk te zijn opgedragen. In tegenstelling tot Par. 36, lid 5 van de U.A.V., wordt

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

91.

92.

00.02.37

25 05.01.03.E

een overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport niet aangemerkt als schriftelijke opdracht. AANVULLING OP PAR. 36 VAN DE U.A.V. De directie behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht, onderdelen die in het bestek zijn genoemd, niet op te dragen en met inbegrip van alle opslagen te verrekenen. GESPECIFICEERDE PRIJSAANBIEDINGEN Voor de in paragraaf 36 van de U.A.V. genoemde bestek- wijzigingen gespecificeerde prijsaanbiedingen aanbieden, gespecificeerd naar loon, algemene kosten, winst en risico, levering enz.. Bestekswijzigingen dienen conform de UAV paragraaf 36 lid 2 door de opdrachtgever schriftelijk te zijn opgedragen. In afwijking op het gestelde in de UAV paragraaf 36 lid 5 wordt een overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport niet aangemerkt als schriftelijke opdracht.

STELPOSTEN 01. OVERZICHT STELPOSTEN De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: Echter in afwijking hiervan zijn de volgende stelposten excl. algemene kosten, excl. winst en risico en excl. B.T.W.: Stelpost S22-1 groot: € 800,-. - De mortelreparaties van de sparingen en beschadigingen aan de te handhaven bakstenen van het bestaande schoonmetselwerk van de Zuidgevel en de dagkanten van de gevelopeningen van de Zuidgevel. Stelpost S30-1 groot: € 1.200,-. - Het met Repair-care systeem uitvoeren van reparaties aan de houtwerken van de bestaand te handhaven buitendeuren, gevelluiken, binnenramen en binnenraamkozijnen van de Zuidgevel en Noordgevel. E.e.a. niet zijnde de reparaties van sparingen van verwijderde roestende spijkers en niet zijnde de reparaties van sparingen van (gedemonteerde c.q. verwijderde) knieren. Stelpost S30-2 groot: € 1.800,-. - Het leveren van overige nieuwe hang- en sluitwerk onderdelen voor de gevelopeningen van de Zuidgevel en Noordgevel. Het hang- en sluitwerk wat nader is uitgewerkt in de overige besteksposten van hoofdstuk 30 valt buiten deze stelpost. Tevens vallen alle in hoofdstuk 43 opgenomen onderdelen buiten deze stelpost. Stelpost is excl. opslagen en excl. b.t.w, excl. demontage en montage van het hang- en sluitwerk. Stelpost S35-1 groot: € 3.800,-.

- Het repareren van breuken, het repareren van steken en / of brandlagen, en het aanbrengen van mortelreparaties in bestaand te handhaven hardsteen onderdelen van de Zuidgevel en Noordgevel. E.e.a. niet zijnde de onder bouwdeel .01 van bestekpost 35.29.09-b en/of de in de overige bestekposten opgenomen breuken. Stelpost S43-1 groot: € 3.300,-. - Het leveren en plaatsen van een nieuwe te reconstrueren lantaarn incl. lantaarnarm t.p.v. de boven entree merk D0.01 gelegen restanten van de oude lantaarnarm. E.e..a. excl. werkzaamheden aansluiting elektra. Stelpost S43-2 groot: € 3.500,-. - Het plaatselijk vervangen van overige (smeed)ijzeren onderdelen en/of bijleveren van overige ontbrekende (smeed)ijzeren onderdelen van de bestaande (smeed)ijzeren onderdelen van de Zuidgevel en Noordgevel. E.e.a. niet zijnde de in de overige besteksposten c.q. hoofdstukken omschreven onderdelen en werkzaamheden. Stelpost S70-1 groot: € 300,-. - Het leveren en aansluiten van een n.t.b. verlichtingsarmatuur t.p.v. entree

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

90.

91.

92. 93.

26 05.01.03.E

D0.10. Stelpost S89-1 groot: € 15.000,-. - Voor de uit de aard van de werkzaamheden voortvloeiende niet in het bestek opgenomen onvoorziene werkzaamheden van de gevelrestauratie van bouwdeel Kazerne. STELPOSTEN Alle stelposten zijn netto inkoopbedragen, excl. B.T.W., tenzij in het bestek bij de omschrijving van de stelpost uitdrukkelijk anders is bepaald. Alle overige kosten voor de uitvoering van de stelpost moeten begrepen zijn in de aanneemsom. BIJKOMENDE KOSTEN De bijkomende kosten, als bedoeld in par.37, de leden 5,6 en 8 van de U.V.A. alsmede de door de aannemer nodig geachte provisie, vergoedingen, winst en risico etc. (de "opslagen") worden geacht in de aanneemsom van het werk te zijn begrepen. AFREKENING STELPOSTEN Par. 37 lid 2 aanvullen met: Het tijdstip van verrekening zal zijn bij de oplevering van het werk. LEVEREN BEGROTINGEN / OFFERTES VAN AANNEMER EN ONDERAANNEMER(S) C.Q. LEVERANCIERS De aannemer is verplicht om begroting(en) / offerte(s) te maken, van de volgens de directie in stelpost(en) onder te brengen werkzaamheden. Indien in deze begroting(en) / offerte(s) van de aannemer ook offertes van onderaannemer(s) zijn opgenomen dan is de aannemer tevens verplicht om deze begroting(en) / offerte(s) van deze onderaannemer(s) aan de directie te leveren.

Alle door de aannemer en onderaannemers geleverde begrotingen / offertes dienen te zijn gespecificeerd in hoeveelheden / aantallen / uren / materialen / materieel / onderaannemers etc. De directie is bevoegd om tot nadere uitleg en evt. aanvullingen van deze begroting(en) / offerte(s) van de aannemer en onderaannemers te vragen.

00.02.38

HOEVEELHEDEN 01. METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c94. 02. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: - Zie de staat van verrekenposten.

00.02.39

AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 90. AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN In afwijking van paragraaf 39 lid 2 van de UAV worden verrekenprijzen niet gewijzigd naar aanleiding van afwijkingen groter dan 110 % of kleiner dan 90 % van de in het bestek aangegeven hoeveelheden.

00.02.40

BETALING 01. BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

02.

03.

04.

90.

91.

Restauratiearchitectuur BBM

27 05.01.03.E

DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: 2-voud Elke termijndeclaratie dient vergezeld te gaan van: - een ingevulde en geactualiseerde procenten verdeelstaat (voor elke werkfase vastleggen en in geld uitdrukken van het percentage dat van deze werkfase in de afgelopen periode in het werk is aangebracht); De betaling van een termijn vindt plaats wanneer de aannemer aan al zijn voorgeschreven verplichtingen heeft voldaan, voor zover dit op de dag der opneming was na te gaan, onverminderd zijn aansprakelijkheid t.o.v. de opdrachtgever voor gebreken welke zich na de opneming voordoen. De opdrachtgever betaald de termijn binnen 30 dagen na goedkeuring van de declaratie. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste officiële publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend worden. STORTING OP G-REKENING De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.

Het percentage van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 38%. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. DECLARATIES MEER- EN MINDERWERK De declaraties voor meer- en minder werk op naam van de opdrachtgever bij de directie indienen in 2-voud. Zonder termijnbetalingsregeling mogen verzamelrekeningen uitsluitend betrekking hebben op meer en minder werk van een vakgebied.

De rekeningen specificeren naar aard van de werkzaamheden en eventueel naar de wijze waarop het risico wordt verrekend. OPLEVERINGSTERMIJN De opleveringstermijn bedraagt 5% van de aanneemsom van de aannemer en zal worden betaald wanneer nadat: - Het werk overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 van de UAV is opgeleverd; - De in het bestek geëiste garantieverklaringen, onderhouds- en bedieningsvoorschiften en revisietekeningen door de de desbetreffende

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

28 05.01.03.E

aannemer zijn verstrekt; De bij de opneming van het geconstateerde en in het procesverbaal opgenomen tekortkomingen en gebreken door de desbetreffende aannemer zijn aangevuld en/of hersteld; - De eindafrekening, vermeerderd respectievelijk verminderd met het saldo van het meer- en minderwerk, door de directie is goedgekeurd; - Een schriftelijke verklaring is afgegeven door de desbetreffende aannemer, dat er omtrent het saldo meer- en minderwerk, de verrekening van de stelposten en de verrekenbare hoeveelheden en de toe te passen kortingen volkomen overeenstemming bestaat met de opdrachtgever en de directie en dat de aannemer na uitbetaling van dat, geen enkele vordering op de opdrachtgever kan doen gelden. Uiterlijk binnen 4 weken nadat het werk is opgeleverd dienen de benodigde stukken voor de eindafrekening in het bezit te zijn van de directie. -

00.02.41

OMZETBELASTING 01. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 90. OMZETBELASTING De in het bestek genoemde bedragen zijn excl. B.T.W.

00.02.42

KORTINGEN 01. KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: - € 250,00 per kalenderdag. In aanvulling op paragraaf 42 van de U.A.V. kan de directie voor het geval de aannemer meer dan 20 werkdagen op het algemeen tijdschema achter is, deze korting ook inhouden. Deze ingehouden korting wordt aan de aannemer uitbetaald, indien en voorzover hij weer op het tijdschema is ingelopen. Tevens komen de kosten van de opdrachtgever en zijn adviseurs voor rekening van de aannemer op basis van de werkelijk gemaakte kosten volgens de op dat moment geldende tarieven. 02. PREMIE EERDERE OPLEVERING Voor elke dag dat de aannemer het werk eerder oplevert dan de krachtens de overeenkomst bepaalde datum van oplevering, ontvangt hij een premie. De premie bedraagt € 50,00 per kalenderdag.

00.02.43

VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 01. BANKGARANTIE De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen. De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 5% excl. BTW. Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

29 05.01.03.E

eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. Het bedrag van de bankgarantie gedurende de onderhoudsperiode, bedraagt 2% van de aanneemsom. 00.02.44

SCHADE AAN HET WERK 90. SCHADE AAN HET WERK De aannemer dient de directie steeds schriftelijk in kennis te stellen van de schadegevallen. In deze mededeling dienen te worden opgenomen het tijdstip, de oorzaak, de omvang van de schade, foto's van de schade, genomen c.q. te nemen maatregelen en welke acties zijn genomen ter beperking van de schade enz. Indien schade is aangericht, is de aannemer gehouden de schade op eigen initiatief, dan wel op aanzegging van de directie zo spoedig mogelijk te herstellen, opdat de tijdsplanning niet in gevaar komt. De aannemer moet aan de directie mededelen hoe deze schade hersteld gaat worden, een en ander ter goedkeuring van de directie.

00.02.46

IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 90. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER Toevoegen aan paragraaf 46, lid 3 van de U.A.V.: Onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding is de opdrachtgever gerechtigd, in geval van aanvraag van surseance van betaling, aanvraag van faillissement c.q. surseance van betaling of faillietverklaring als bedoeld in de aanhef van dit artikel, direct voor rekening van de aannemer het werk te voltooien. Toevoegen aan paragraaf 46, lid 7 van de U.A.V.: Bij de in deze bedoelde situatie worden alle op het werk aanwezige hulpmiddelen en materiaal geacht ter beschikking te staan van de aannemer. Vergoeding voor gebruik van deze hulpmiddelen door of vanwege de opdrachtgever ter voltooiing van het werk wordt aan niemand verstrekt. 91. VERPLICHTINGEN AANNEMER Indien de aannemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen, geeft hij hiervan onmiddellijk onder vermelding van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen schriftelijk bericht ter kennisgeving aan de directie. Indien de aannemer zich op overmacht beroept, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt in geen geval verstaan: regen, storm, sneeuw, ijs of andere ongunstige weersomstandigheden.

00.02.49

BESLECHTING VAN GESCHILLEN 01. MEDIATION Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het mediationreglement voor de MfN-registermediators van de Mediatorsfederatie Nederland, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

02.

03.

04.

30 05.01.03.E

paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel door de voorzitter van die Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. RAAD VAN ARBITRAGE De tekst "Raad van Arbitrage voor de Bouw" in paragraaf 43a, lid 4, paragraaf 48, lid 2 en paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012 wordt vervangen door "Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel". BEVOEGDHEID SCHEIDSLIEDEN In paragraaf 49, lid 5 van de UAV 2012 komt de tekst "met dien verstande dat in aanvulling dezer regelen de bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegd zijn het tussen partijen overeengekomene te wijzigen" te vervallen.

00.03

VERZEKERINGEN

00.03.10

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie AllRisks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. * De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. - door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. - werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: * De levering van de nieuwe exemplaren houten gevelluiken. Enkel de levering van de nieuwe houten gevelluiken vind plaats vanuit derden.

Alle overige werkzaamheden van aan deze gevelluiken (demontage, herplaatsing, pas maken, schilderwerken etc.) en alle werkzaamheden m.b.t. de bij deze gevelluiken behorende smeedwerk onderdelen en hang- en sluitwerken en loodwerken etc. maakt wel onderdeel uit van de werkzaamheden van de aannemer. - bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder deze rubriek wordt verzekerd alle materiële schade en verlies of vernietiging voor zover ontstaan door de uitvoering van het (de) werk(en). - persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden. - keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel. - transport van bouwstoffen,verlies of beschadiging uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 249 en 276 van het Wetboek van Koophandel.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

31 05.01.03.E

-

02.

Restauratiearchitectuur BBM

Het bestek van het project bestaat uit de volgende bestekdelen: * bestekdeel 474-1A_renovatie (administratieve bepalingen en bouwplaats & renovatie Koetshuis). * bestekdeel 474-2A_dak (plat dak Koetshuis). * bestekdeel technische installaties. De bij bestekdeel 474-1A_renovatie opgenomen administratieve bepalingen en bouwplaats zijn voor alle bestekdelen van toepassing. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: EURO 2.500,-Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: EURO 2.500.000,-met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: EURO 2.500,-Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: EURO 2.500.000,-met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: EURO 2.500,-Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). - derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: * De levering van de nieuwe exemplaren houten gevelluiken. Enkel de levering van de nieuwe houten gevelluiken vind plaats vanuit derden. Alle overige werkzaamheden van aan deze gevelluiken (demontage, herplaatsing, pas maken, schilderwerken etc.) en alle werkzaamheden m.b.t. de bij deze gevelluiken behorende smeedwerk onderdelen en hang- en sluitwerken en loodwerken etc.

maakt wel onderdeel uit van de werkzaamheden van de aannemer. De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk. Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

03.

90.

91.

Restauratiearchitectuur BBM

32 05.01.03.E

reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten.

De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken. OPZEGGING VERZEKERING De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. AANSPRAKELIJKHEID De aansprakelijkheid de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, sluit de aannemer en zijn onderaannemers voor hun rekening verzekeringen af, die de risico's afdekken van: a. schade t.g.v. Wettelijke Aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel t.b.v. de uitvoering van het werk. b. schade aan objecten waarvoor krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen een verzekeringsplicht geldt, overeenkomstig de voorschriften van die Wet, alsmede voor schade aan derden, inclusief dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen of aan anderen behorende motorrijtuigen. In de zin van deze verzekering niet gedekte motorrijtuigen mogen niet op het werk worden gebruikt. c. schade aan al datgene wat overigens t.b.v. de uitvoering op het werk of

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

33 05.01.03.E

nabij de bouwplaats aanwezig is, zoals materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, opstallen, alsmede de goederen van hen die t.b.v. de uitvoering van het werk op of nabij de bouwplaats aanwezig zijn, tegen het risico van brand volgens de bepalingen gelijk of gelijkwaardig aan die van de Nederlandse Beursbrandpolis en tegen de risico's van storm en diefstal. De aannemer is verplicht te beschikken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor aanneming van werken tot een minimum verzekerd bedrag van € 3.000.000,-. 00.04

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

00.04.10

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. - rechten. - heffingen. - sociale lasten. - reis- en verblijfkosten. - bouwplaatskosten.

00.05

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

00.05.10

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 01. TEKENINGEN VERSTREKKINGSVORM De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. Verstrekkingsvorm: - PDF. Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. Aangebrachte wijzigingen duidelijk markeren. 04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekening.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

06.

90.

91.

92.

93.

Restauratiearchitectuur BBM

34 05.01.03.E

Van: - Werktekeningen te leveren van de in de betreffende hoofdstukken van de bestekdelen genoemde onderdelen. Tekeningen, procedures: - Op werktekeningen moeten duidelijk zijn aangegeven de afmetingen, verbindingen, verankeringen, e.d. van onderdelen van constructies en installatiedelen. Deze werktekeningen ter controle in 2-voud aan de directie verstrekken. - Binnen twee weken na ontvangst worden de werktekeningen door de directie gecontroleerd en teruggezonden. - Indien de werktekeningen niet zijn goedgekeurd de door de directie op de tekeningen vermelde opmerkingen verwerken. De bijgewerkte werktekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle in 2-voud aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk aan de directie met kopie aan de opdrachtgever. - Na goedkeuring, de werktekeningen in 2-voud aan de directie verstrekken, tenzij in de betreffende hoofdstukken meer exemplaren worden verlangd. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen berekening. Van: - Berekeningen te leveren van de in de betreffende hoofdstukken van bestekdelen genoemde onderdelen. Berekeningen, procedures: - De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle in 2-voud aan de directie verstrekken.

- Binnen twee weken na ontvangst worden de berekeningen door de directie gecontroleerd en teruggezonden. - Indien de berekeningen niet zijn goedgekeurd de door de directie in de berekeningen vermelde opmerkingen verwerken. De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle in 2-voud aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk aan de directie met kopie aan de opdrachtgever. - Na goedkeuring de berekeningen in 2-voud aan de directie verstrekken, tenzij in de betreffende hoofdstukken meer exemplaren worden verlangd. VERANTWOORDELIJKHEID EN TAAKVERDELING Overeenkomstig art.4 VBU 1988 dient de constructeur, genoemd in de voorbladen, aangemerkt te worden als hoofdconstructeur voor het totale werk. Alle voor het werk geldende constructietekeningen en berekeningen moeten door de constructeur zijn gefiatteerd. de constructeur zorgt voor indiening bij de betreffende dienst van de gemeente. NADERE BEPALINGEN TEKENINGEN Alle op de bouw circulerende tekeningen, ook die van de onderaannemers dienen door de ter beoordeling en goedkeuring aan de directie en architect te worden voorgelegd. De directie / architect zal de tekeningen beoordelen op esthetische kwaliteit. Er mag alleen gewerkt worden met de meest recente door de directie voor definitief gemerkte tekeningen.

De aannemer houdt hierop controle. INDIENING TEKENINGEN EN BEREKENINGEN De directie dient namens de aannemer de door of namens de aannemer vervaardigde tekeningen en berekeningen ter goedkeuring in bij de plaatselijke dienst Bouw- en Woningtoezicht. TEKENINGEN MET CAD-SYSTEEM Op verzoek worden van de tekeningen, welke met een CAD-systeem zijn

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

94.

95.

96.

35 05.01.03.E

vervaardigd, exemplaren in een standaard uitwisselformaat aan de aannemer verstrekt. De kosten voor eventuele conversie zijn voor rekening van de aannemer. SPARINGSTEKENINGEN De installateur verplicht zich tot het vervaardigen van de definitieve sparingstekeningen. Daartoe worden door de directie de nodige bouwkundige tekeningen verstrekt. De definitieve sparingstekeningen dient de installateur in bij de aannemer. REVISIETEKENINGEN De werktekeningen moeten na de benodigde vervolledigingen als revisietekeningen worden afgeleverd. Revisiegegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring 1 stuks in witdruk; - goedgekeurde in navolgende omvang: op CD-ROM in DWG-formaat en DXF-formaat en in PDF-formaat, en 1 stuks in witdruk, gevouwen, in eschermhoes, in ordner(s). Tijdstip van verstrekking van de tekeningen: - ter goedkeuring bij de oplevering; - goedgekeurde: 1 maand na oplevering. TOEGEPASTE MATERIALEN EN BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN De aannemer dient bij oplevering van het werk de directie een overzicht te verstrekken van de in het werk toegepaste materialen, met bijbehorende leveranciers en/of onderaannemers.

Tevens dient de aannemer bij de oplevering van het werk de bedienings- en onderhoudsvoorschriften te verstrekken van al die materialen en onderdelen waarvan de bediening en het onderhoud een bepaalde zorg of kennis behoeft.

00.06

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

00.06.10

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&Gcoördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 90. KENNISGEVING Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de Arbeidsinspectie in de regio waar het bouwwerk wordt gerealiseerd in kennis stellen van de voorgenomen totstandbrenging van het bouwwerk. De kennisgeving opstellen volgens het model, dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen, en gedurende de uitvoering van het werk actueel houden. - Deze kennisgeving op een voor iedereen zichtbare plek op het werkterrein aanbrengen. 91. BOUWVEILIGHEIDSPLAN Voor met de uitvoering van de werkzaamheden mag worden begonnen moet het door de aannemer op te stellen bouwveiligheidsplan, zoals bedoeld in door de aannemer in de Modelbouwverordening 1992 artikel 2 1.6 lid h, en Bijlage 1 art. 5, in definitieve vorm bij de directie en de gemeentelijke dienst Bouwen woningtoezicht zijn ingediend en door de directie en de daartoe bevoegde gemeentelijke dienst zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd. Eventuele nadere eisen zullen geen aanleiding geven voor verrekening.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

36 05.01.03.E

Tijdstip van verstrekken: - voor aanvang van de werkzaamheden. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring : 2 stuks; - goedgekeurde : 2 stuks. 00.09

OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

00.09.01

AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN 90. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen.

00.09.02

REGELGEVING BIJ IN GEBRUIK ZIJNDE OBJECTEN 90. GEBRUIK NIET-ONTRUIMDE GEBOUWGEDEELTEN De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden. 91. WERKEN BUITEN NORMALE WERKTIJDEN Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn. 92. MELDING WERKZAAMHEDEN De aannemer dient ten allen tijde bij de directie te melden indien hij gebruik wil maken van of in de omgeving van bestaande of in gebruik zijnde projecten wil werken. De aannemer dient ten allen tijde bij de directie te melden indien hij buiten de normale werktijden wil werken. 93. VERBOD OP ALCOHOL EN DRUGS Op het werk mogen geen alcohol en drugs gebruikt worden. 94. AANVULLENDE PROTOCOLLEN Beveiliging bouwplaats/ werkterrein: - De bouw zal altijd door een uitvoerder afgesloten moeten worden of door een vaste vervanger. - Wanneer werkzaamheden met een verhoogd risico worden uitgevoerd zoals lassen, snijden en solderen, dan mogen deze alleen maar plaats vinden tot 14.00 uur 's-middags en zal de aannemer gehouden worden de uitvoerder of zijn vervanger extra toezicht te laten houden en elke 15 minuten de werkzaamheden te controleren.

Tevens zal de directie van dergelijke werkzaamheden op de hoogte gesteld worden. Daarnaast zal altijd op een dergelijke werkplek een voor het grijpen, goedgekeurd en gebruiksklaar brandblusapparaat aanwezig moeten zijn. - De aannemer zal toezien op een opgeruimde bouw, zowel in het gebouw als op het terrein voor het gebouw als op het terrein van de keten en opslagloodsen zelf.

00.09.03

OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 90. JUISTE LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN Tijdig voor de aanvang van de uitvoering gaat de desbetreffende aannemer bij de opdrachtgever, de betrokken Nutsbedrijven en de openbare diensten na of hij over de juiste gegevens inzake de ligging van kabels en leidingen beschikt. 91. TRACERING VAN KABELS EN LEIDINGEN

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

92.

93. 94.

95.

Restauratiearchitectuur BBM

37 05.01.03.E

Voordat met de uitvoering van enig onderdeel wordt begonnen, zoekt de desbetreffende aannemer de in de nabijheid hiervan gelegen kabels op, door met handkracht graven van voldoende gaten en sleuven en geeft hij de ligging daarvan in het terrein aan door middel van piketten. MELDING VAN AFWIJKINGEN EN GEGEVENS Indien de betreffende kabels en leidingen niet worden begonnen, danwel kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de ter beschikking gestelde gegevens, worden de leidingbeheerders door de aannemer hiervan op de hoogte gesteld. AFWIJKING IN LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN De aannemer houdt rekening met de mogelijkheid van horizontale afwijkingen verdere uitvoering van het werk. BOUWHISTORISCHE DOCUMENTATIE De aannemer stelt bij de oplevering van het werk de door hem vervaardigde en door de directie goedgekeurde tekeningen, mallen, foto's etc. ter beschikking ten behoeve van bouwhistorische documentatie. PROTOCOL BOUWPLAATS De voertaal op de bouwplaats is Nederlands. De op de bouwplaats aanwezig werknemers van aannemer, onderaannemers, ZZP’ers en eventueel derden dienen de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift. Indien dit niet het geval is dienen deze personen bij de eerste aanschrijving aan de aannemer van het werk verwijderd te worden.

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

Restauratiearchitectuur BBM

38 05.01.03.E

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

39 05.01.03.E

05

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00

ALGEMEEN

05.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN 09. BOUWPLAATS De aannemer dient t.p.v. de volgende locatie zijn bouwplaats (ketenpark / opslag materiaal etc.) op te richten: - Een n.t.b. gedeelte van het eigen terrein van Fort Sabina. E.e.a. i.o.m. de terreinbeheerder van Fort Sabina. 19. WERKTERREIN Het werkterrein van de aannemer en de bouwplaats dienen te worden gemarkeerd door een bouwhek. 29. PARKEERVOORZIENINGEN Het personeel op de bouw van de aannemers / onderaannemers dient te parkeren op de bij het Fort behorende eigen terreinen. E.e.a. i.o.m. de terreinbeheerder van Fort Sabina.

05.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. RADIO'S EN DERGELIJKE Het is slechts toegestaan radio- en/of andere afspeelapparatuur op de bouwplaats gedurende de bouwperiode te laten spelen op werkdagen vanaf 's ochtends 09.00 uur tot 's middags 16.15 uur en wel op een aanvaardbaar geluidsniveau ter voorkoming van geluidsoverlast. Het geluidsniveau ten gevolge van het werk mag tegen de gevels van de belendingen niet meer bedragen dan 60 dB (A). De directie behoudt tevens het recht om ten alle tijden het gebruik van radio's en dergelijke te verbieden 90. TOEZICHT GEDRAG EIGEN PERSONEEL EN VAN ONDERAANNEMERS De aannemer ziet toe op het gedrag van zijn personeel en het personeel van zijn onderaannemers. Personeel onder invloed van alcohol of drugs dient door de aannemer onmiddellijk van het werk afgevoerd te worden. 91. HULPSTUKKEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN Alle hulpstukken en bevestigingsmiddelen ten behoeve van bouwkundige onderdelen, die volgens tekening en opgave fabrikant/leverancier noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. 92. BEVESTIGINGSMIDDELEN Voor alle buitentoepassingen moeten uitsluitend roestvaststalen bevestigingsmiddelen worden toegepast, type AISI 316 Ti, tenzij uitdrukkelijk anders omschreven. Indien om technische redenen verzinkt staal moet worden toegepast, behoeft dit de goedkeuring van de directie. 93.

STOF-, SNEEUW- EN REGENINSLAGDICHT UITVOEREN Alle dak- en wanddoorvoeringen (inclusief aansluitingen) dienen stof-, sneeuw- en regeninslagdicht te worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor alle beweegbare en/of afsluitbare dak- en wandopeningen. 94. ELEKTROLYTISCHE WERKING De aannemer dient alle noodzakelijke voorzieningen te treffen ter voorkoming van elektrostatische werking tussen verschillende metalen. 95. TRILLINGSNIVEAU Het trillingsniveau ter plaatse van nabij gelegen panden mag de grenslijn tussen het gebied E en F van de grafiek op bladzijde 54 van het rapport CUR 57" Dynamische problemen in de bouw" niet overschrijden.

Restauratiearchitectuur BBM

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

96.

97.

98.

40 05.01.03.E

Tevens voldoen aan SBR richtlijn 1-1993, "schade aan bouwwerken door trillingen". BETREDEN VAN HET BOUWTERREIN De aannemer moet zodanige maatregelen treffen, dat tijdens en ook buiten de werkuren het bouw- en werkterrein niet door onbevoegden kan worden betreden. BOUWLAMPEN De door de aannemer te plaatsen lampen voor de verlichting van de bouwput dienen zodanig geplaatst te worden dat deze niet rechtstreeks de gevels van de belendingen aanlichten. MATERIEEL a. De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van het werkgebied. De aannemer dient het toe te passen materieel af te stemmen op de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden van het werkgebied gelegen rondom het gebouw en het interieur van het gebouw en op de aan- en afvoerroute naar het gebouw. b. De inzet van het materieel omvat alle bijbehorende voorzieningen zoals aanbrengen rijplaten, voorzieningen t.b.v. aan- en afvoer materieel, aanbrengen van tijdelijke voorzieningen etc. Evt. schades veroorzaakt t.g.v. onzorgvuldige transporten etc. is voor rekening aannemer.

05.00.24

EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: a. De indeling van het werkterrein en de bouwplaats behoeft de goedkeuring van de directie. b. Tijdelijke opslag van materiaal en materieel buiten de aangewezen bouwplaats en werkterrein is niet toegestaan. c. Stapelen van materiaal en materieel en plaatsen van keten binnen de kroonomtrek van bomen is verboden. d. Het is niet toegestaan om met geladen vrachtauto's op een kleinere afstand dan 1,5 meter van het monument te komen. e. Er mogen geen brandbare materialen of materieel en keten e.d. binnen een afstand van 5 meter van de buitenzijde van het monument worden gebracht. f. Terreinverharding is toegestaan tot op maximaal 2 meter afstand van de stam van de bomen. g. Tijdelijke demontage van de bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden in de weg staande verkeersborden, straatlantaarns, paaltjes, afvalbakken, straatmeubilair en/of eventueel te treffen (tijdelijke) verkeersvoorzieningen e.d. in onderling overleg met de Gemeente uit te voeren.

05.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 03. RECLAME VAN DE AANNEMER Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor de plaatsing ervan de goedkeuring van de directie hebben. 09. RECLAME VAN DE OPDRACHTGEVER T.b.v. reclame voering van de opdrachtgever tijdens de bouw dient de aannemer kosteloos medewerking te verlenen. 19. VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMERS a. De vast voorgeschreven onderaannemer t.b.v. de gevelreiniging boven maaiveld van H. 05: fa.SUPERLOOK BV Hazepad 8 4825 AV Breda

Restauratiearchitectuur BBM

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

41 05.01.03.E

Tel.: 076-5874207 Fax.: 076-5972458 info@superlook.nl 05.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 90. WERKWATER De kosten voor het aanleggen van de nodige leidingen met tappunten op het bouwterrein en de aansluiting op het leidingnet van het plaatselijke Nutsbedrijf zijn voor rekening van de aannemer. De verbruikskosten van het bouwwater, ook ten behoeve van de elders in het bestek genoemde derden zijn voor rekening van de aannemer. 91. BOUWSTROOM De kosten voor het leveren en plaatsen van waterdichte schakelkasten, zwerfkasten op het bouwterrein alsmede de aansluiting van keten en loodsen en het benodigde leidingaanleg zijn voor rekening van de aannemer. De kosten van meterhuur en aansluiting op het leidingnet van het plaatselijk energiebedrijf zijn voor rekening van de aannemer. De kosten van stroomverbruik van deze installatie, ook ten behoeve van de elders in het bestek genoemde derden zijn voor rekening van de aannemer.

05.00.50

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 09. BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN a. De levering van de nodige bouwstoffen en het verrichten van de nodige werkzaamheden. b. De beschikbaarstelling van gereedschap, materiaal, hulpmaterialen, hulpstoffen, hulpwerken en andere hulpmiddelen, nodig voor de uitvoering van het werk en het verrichten van de nodige hulpwerkzaamheden. c. De betaling precario, kosten van aansluiting van hulpleidingen en dergelijke voor rekening van de aannemer. Hierin is tevens inbegrepen de kosten voor het eventueel ontvochtigen en droogstoken. d. De aannemer dient kosteloos zijn medewerking te verlenen aan traditionele gebruiken zoals bijvoorbeeld de officiële opening en/of het hoogste punt. 29. BRANDPREVENTIE a. Bij werkzaamheden met las- of soldeerapparatuur dient in de directe omgeving van de werkzaamheden een brandblusser (klasse A.B.C.) aanwezig te zijn. 49. EERSTE HULP a. Eerste hulp bij ongelukken moet kunnen worden verleend. Hiertoe moet een verbandkist, op een goed zichtbare plaats in het aannemers verblijf aanwezig zijn. De inhoud van de verbandkist moet voldoen aan de daarvoor bestaande voorschriften en na ieder gebruik weer worden gecompleteerd.

05.00.55

bijhorende verplichtingen: maatvoering 01. CONTROLE OP MAATAFWIJKINGEN De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controle op maatafwijkingen plaatsvinden. 02. CONTROLEMETING De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controlemetingen plaatsvinden. 09. BIJBEHORENDE VERPLICHTING MAATVOERING a. De aannemer heeft de verplichting de maatvoeringen, welke op tekeningen staan vermeld te controleren in het werk. Geconstateerde maatafwijkingen zal de aannemer terstond aan de directie melden. b. Kleine maatafwijkingen (+/- 10%) zijn geen aanleiding voor verrekening.

Restauratiearchitectuur BBM

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

42 05.01.03.E

c. Uitzetten en maatvoeren behoren tot de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de aannemer. De tekeningen van de opdrachtgever geven hoofd- en principemaatvoering aan. De aannemer dient de maten te controleren en pasmaten zelf in het werk te meten. De aannemer (onderaannemers/leveranciers inbegrepen) is verantwoordelijk voor de maatvoering in het werk. De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controlemetingen plaatsvinden. 05.31

LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a

BOUWKEET 0. BOUWKEET Ruimte(n): - verblijfsruimte: voor uitvoerder aannemer en directie. - portaal. - keuken. Uitvoering (bouw)keet: standaard keetwagen of units conform de U.A.V. Vrije hoogte (m): volgens de voorschriften. Daglichttoetreding: volgens de voorschriften. Thermische isolatie: volgens de voorschriften. Verwarming: elektrisch incl. verbruik, voor rekening aannemer. Verlichting: via de volgens bestekspost 05.32.90-a aan te leggen voorzieningen. E.e.a. incl. verbruik, voor rekening aannemer. Water: via de volgens bestekspost 05.32.90-a aan te leggen voorzieningen. E.e.a. incl. verbruik, voor rekening aannemer. Telefoon: mobiel, voor rekening aannemer. Inrichting: voldoende meubilair t.b.v. het eigen personeel en personeel van de onderaannemers en derden op de bouw. Uitvoering (bouw)keet: standaard keetwagen of units conform de U.A.V. Tijdstip van verwijderen: direct na de oplevering of zoveel eerder als de directie bekend maakt. .01 TIJDELIJKE VOORZIENING De bouwkeet voor uitvoerder/directie, te plaatsen op de bouwplaats. Verrekening: niet verrekenbaar.