Bijlage 1, bestek gevelrestauratie Fort Sabina

BESTEK Ten behoeve van: de gevelrestauratie van bouwdeel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

Besteknummer: Projectnummer: Samensteller(s): Datum:

335-2B_b1 335-2B Restauratiearchitectuur BBM dhr. F.H. van der Gouw 01-04-2020

Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2017-1 onder licentienummer: N05.01.03E

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen 05.01.03.E

INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

2 3

00 00.01 00.02 00.03 00.04 00.05 00.06 00.09

4 4 4 30 33 33 35 36

ALGEMEEN ALGEMENE OMSCHRIJVING AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

38

05 05.00 05.31 05.32 05.34 05.41 05.42 05.43 10 10.00 10.32 12 12.00 12.40 12.50 12.81 15 15.00 15.42 16 16.00 16.22 16.41 17 17.00 17.34 17.35 17.51 21 21.00 21.24 21.25 22 22.00 22.21 22.22 22.23 22.24 22.26 22.31 22.71 22.72 22.82 30 30.00 30.21 30.25

39 39 42 44 47 49 50 51 52 52 54 69 69 70 71 72 74 74 74 76 76 76 77 79 79 79 80 80 82 82 82 83 84 84 87 88 90 90 91 91 94 94 96 97 97 99 100

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN LOODSEN EN KETEN BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK INRICHTING WERKTERREIN AFSLUITINGEN EN RECLAME TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN STUT- EN SLOOPWERK ALGEMEEN PLAATSELIJK SLOOPWERK GRONDWERK ALGEMEEN ONTGRAVEN VAN GROND VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN FOLIES EN WEEFSELS TERREINVERHARDINGEN ALGEMEEN TEGELBESTRATING BEPLANTING ALGEMEEN ONDERHOUD BEPLANTING ZAAIEN TERREININRICHTING ALGEMEEN VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZERING EN RECLAME DECORATIEVE OBJECTEN TIMMERWERK, IN HET WERK VERVAARDIGDE OBJECTEN BETONWERK ALGEMEEN INJECTEREN BESTAAND WERK HERSTELLEN BESTAAND WERK METSELWERK ALGEMEEN VERWIJDEREN AFWERKINGEN AANSLUITINGEN EN AANHELEN INJECTEREN REINIGEN METSELWERK AANPASSEN BESTAAND WERK BAKSTEEN MET MORTEL AFKWAST-, VERTIN- EN RAAPLAGEN VOEGWERK VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN ALGEMEEN DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAAND WERK HERSTELLEN BESTAAND WERK

Restauratiearchitectuur BBM

INHOUDSOPGAVE

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen 05.01.03.E

30.33 30.34 30.38 30.80 34 34.00 34.25 34.31 35 35.00 35.21 35.22 35.27 35.29 35.34 36 36.00 36.30 40 40.00 40.21 40.25 43 43.00 43.38 43.44 46 46.00 46.21 46.22 46.23 46.31 46.32 70 70.00 70.42 70.72 70.81 75 75.00 75.51 89 89.00 89.09

DEUREN RAMEN TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN HANG- EN SLUITWERK BEGLAZING ALGEMEEN HERSTELLEN BESTAAND WERK ENKELBLADIG GLAS NATUUR- EN KUNSTSTEEN ALGEMEEN DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAAND WERK REINIGEN BESTAAND WERK HERPLAATSEN BESTAAND WERK HERSTELLEN BESTAAND WERK NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN VOEGVULLING ALGEMEEN VOEGVULLINGEN MET KIT STUKADOORWERK ALGEMEEN HERSTELLEN HERSTELLEN BESTAAND WERK METAAL- EN KUNSTSTOFWERK ALGEMEEN DIVERSE ONDERDELEN GAZEN, NETTEN EN WEEFSELS SCHILDERWERK ALGEMEEN BESTAANDE ONDERGROND, HOUT BESTAANDE ONDERGROND, METAAL BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG NIEUWE ONDERGROND, HOUT NIEUWE ONDERGROND, METAAL ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES ALGEMEEN BUISLEIDINGEN EN SLANGEN SCHAKELAARS, LAAGSPANNING VERLICHTINGSARMATUREN COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES ALGEMEEN REGISTRATIE-APPARATUUR POST ONVOORZIENE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN POST ONVOORZIENE WERKZAAMHEDEN

109 111 112 112 121 121 122 122 124 124 131 133 134 136 141 149 149 149 152 152 153 154 157 157 158 173 175 175 177 180 183 185 187 191 191 192 193 193 194 194 194 195 195 195

BIJLAGEN STAAT VAN VERREKENPRIJZEN MODEL-INTENTIEOVEREENKOMST INSCHRIJFBILJET MODEL BANKGARANTIE MODEL II GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (MODEL II)

196 197 200 202 204 206

Restauratiearchitectuur BBM

INHOUDSOPGAVE

2 05.01.03.E

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

OVERZICHT BIJLAGEN Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: tekeningnr.: omschrijving:

schaal:

Tekeningen maatregelen m.b.t. herstel: MT-01 Zuidgevel 1:50 MT-02 Noordgevel en Zuidgevel aanzicht binnenzijde 1:50

datum: 24-02-2020 24-02-2019

Overige bijlagen: (achter het bestek:) - model staat van verrekenprijzen. - model-intentieovereenkomst. - inschrijfbiljet. - bankgarantie. - garantieverklaring voor een onderdeel.

Restauratiearchitectuur BBM

OVERZICHT BIJLAGEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Restauratiearchitectuur BBM

3 05.01.03.E

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

4 05.01.03.E

00

ALGEMEEN

00.01

ALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.10

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABUStandaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABUStandaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.

00.02

AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012

00.02.01

AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. WERKTERREIN NIEUWBOUW Onder werkterrein wordt verstaan het terrein en/of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein en/of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 02. WERKTERREIN VERBOUW Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 90. INSTALLATIES In paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V. dient met betrekking tot "bouwstoffen" in plaats van "installaties" gelezen te worden "installaties of onderdelen daarvan". Daar waar in de U.A.V. sprake is van "onderhoudstermijn" dient gelezen te worden "onderhouds- of servicetermijn". 91. SITUATIE TER PLEKKE De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en hoogteligging van het terrein, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van aanbesteding. 92. INSTALLATEUR Onder installateur wordt verstaan de aannemer van het installatiewerk.

00.02.02

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. PUBLICATIES Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 90. STRIJDIGHEDEN VAN BEPALINGEN

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

91.

92.

93.

00.02.03

5 05.01.03.E

inlichtingen, de tekeningen en van toepassing zijnde voorschriften onderlinge strijdigheden voorkomen is, met inachtneming van het gestelde in Par. 2, lid 4 en 5 van de U.A.V., de volgorde van geldende kracht in afdalende zin als volgt: - de bouwvergunning. - de opdracht. - de nota's van bestekswijzigingen en nota's van inlichtingen als genoemde in de opdracht. - het bestek met bijlagen. - de bestektekeningen; bij onderlinge strijdigheid prevaleert de tekening op de grootste schaal. - de STABU Standaardbepalingen 2012. - de werk- en detailbesprekingen. - de overige bepalingen. Bij strijdigheden of omissies tussen bestek, overige voorwaarden en tekeningen moet de inschrijver/aannemer dit bij de aanwijzing melden. Bij niet gemelde strijdigheden of omissies geldt voorshands de zwaarste eis. De aan de naleving van deze bepaling verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer. STRIJDIGHEDEN VAN VOORSCHRIFTEN Voorschriften van overheidswege moeten door de aannemer in acht worden genomen, indien tussen overheidsvoorschriften geen overeenstemming bestaat, geldt het zwaarste voorschrift en wel in de volgende afdalende zin: - landelijke overheidsvoorschriften (het Bouwbesluit). - plaatselijke overheidsvoorschriften. - voorschriften van Provinciale en/of Gemeentelijke diensten en bedrijven.

Indien de aannemer meent dat een bepaald voorschrft en/of bepaling niet onder een van de bovenstaande preferentieregels valt, dan treedt de aannemer in overleg met de directie aangaande de toepassing van de voorschriften. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen etc. verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer. AANVULLING OP DE PARAGRAAF 2, LID 3 VAN DE U.A.V. Paragraaf 2, lid 4 van de U.A.V. aanvullen met: Indien in de van toepassing zijnde voorwaarden c.q. voorschriften keuzemogelijkheden worden opengelaten waarin het bestek niet voorziet, of indien van toepassing zijnde voorwaarden c.q. voorschriften strijdig zijn, is de aannemer verplicht met de directie te overleggen over de uiteindelijke keuze. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Indien in de van toepassing zijnde voorschriften keuzemogelijkheden worden opengelaten, waarin dit bestek niet voorziet, is de aannemer verplicht tijdig de directie te raadplegen over de uiteindelijke keuze. Indien het de aannemer of de directie blijkt dat de overeenkomst onverenigbare strijdigheden bevat, danwel dat er verschillen bestaan tussen de overeenkomst en de werkelijkheid, zijn zij verplicht tot wederzijds overleg omtrent de gevolgen daarvan voor de uitvoering van het werk.

Alle werkzaamheden en leveringen die niet met name zijn genoemd in dit bestek, maar wel op tekening zijn aangegeven, worden geacht te zijn opgenomen in dit bestek.

DIRECTIE 01. AANGEWEZEN DIRECTIE Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie: - n.t.b. door de opdrachtgever. 90. DIRECTIE De directie is bevoegd tot het opdragen van bestekswijzigingen. Er wordt met nadruk op gewezen dat uitsluitend de directie beslist over wijzigingen,

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

91.

6 05.01.03.E

aanvullingen en meer- en minderwerk. Indien door anderen gegeven opdrachten worden uitgevoerd, is de directie bevoegd deze opdrachten onmiddellijk in te trekken, zonder dat deze voor verrekening in aanmerking komen of zonder dat de opleveringstermijn wordt verlengd. Onverminderd het gestelde in de U.A.V., Par. 3, lid 6, zal door de directie ook buiten het werkterrein toezicht uitgeoefend kunnen worden op de vervaardiging van vooraf gereed te maken onderdelen. TOEZICHT Het uitoefenen van het toezicht van een door de opdrachtgever aangestelde toezichthouder op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen het werk volgens bestek en tekeningen uit te voeren. Aannemer blijft ten volle aansprakelijk jegens opdrachtgever voor de uitvoering van het werk overeenkomstig bestek en aannemingsovereenkomst en zal de aanwezigheid van directie en/of toezicht nimmer aan opdrachtgever tegenwerpen teneinde zijn aansprakelijkheid voor deugdelijke en tijdige uitvoering te verminderen.

00.02.04

GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 90. VOLMACHT De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de U.A.V. 91. GEVOLMACHTIGDE Binnen een week na de datum van aanvang wijst de aannemer overeenkomstig Par. 4 van de U.A.V. een gevolmachtigde aan. De directie is bevoegd vervanging van de gemachtigde te eisen, indien haar is gebleken dat deze de voor zijn taak benodigde geschiktheid mist.

00.02.05

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01. BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden.

00.02.05

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 02. OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld: De volgende onderdelen worden aangeleverd door DERDEN: - De levering van de nieuwe exemplaren houten gevelluiken. Enkel de levering van de nieuwe houten gevelluiken vind plaats vanuit derden. Alle overige werkzaamheden van aan deze gevelluiken (demontage, herplaatsing, pas maken, schilderwerken etc.) en alle werkzaamheden m.b.t. de bij deze gevelluiken behorende smeedwerk onderdelen en hangen sluitwerken en loodwerken etc. maakt wel onderdeel uit van de werkzaamheden van de aannemer. 03. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden kosteloos op of in het vervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd.

00.02.06

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

02.

03.

04.

Restauratiearchitectuur BBM

7 05.01.03.E

digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROWpublicatie 250 (Richtlijn zorgvuldig graafproces). Deze publicatie is tegen betaling verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). VRIJWARING De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

05.

06.

10.

12.

13.

14.

Restauratiearchitectuur BBM

8 05.01.03.E

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012.

- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie, dan dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: Buiten de reguliere werktijden mogen geen geluidsbelastingen plaatsvinden hoger dan wettelijk is toegestaan. Indien onverhoopt toch geluidsbelastende activiteiten plaatsvinden buiten de reguliere werktijden dient te aannemer hiervoor ontheffing aan te vragen bij het bevoegd gezag.

Deze geluidsbelastende activiteiten mogen alleen plaatsvinden nadat de opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: Indien werkzaamheden uitgevoerd worden waarbij trillingen plaatsvinden welke naar verwachting schade kunnen toebrengen aan het gebouw en/of belendingen dient voordat deze werkzaamheden plaatsvinden een onderzoek verricht te worden naar de maximaal toelaatbare trillingen die deze werkzaamheden tot gevolg hebben. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTUES (WAS)

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

16.

90.

91.

92.

93.

94.

Restauratiearchitectuur BBM

9 05.01.03.E

a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is. b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk. e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door middel van een: - VCA certificaat. - VCA** certificaat is vereist. CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. AANVULLING OP PARAGRAAF 6 LID 19 VAN DE U.A.V. De aannemer dient een (hoofd)uitvoerder aan te wijzen, die is belast met de dagelijkse leiding van de desbetreffende aannemer. Een volgens de directie goed functionerende (hoofd)uitvoerder mag alleen worden vervangen na overleg en met goedkeuring van de directie. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van mening is dat de (hoofd)uitvoerder niet voldoet, dient de aannemer, na schriftelijke aanzegging, de betrokkene te ontheffen van zijn functie. De aannemer dient vervolgens zorg te dragen voor een vervangende (hoofd)uitvoerder. AANVULLING OP PARAGRAAF 6 LID 27 VAN DE U.A.V.

Indien de aannemer meent dat een voor de aannemer voorgeschreven onderaannemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de directie daarop te wijzen, deze onderaannemer in te schakelen, is de aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk. CONTROLE DOOR DE AANNEMER Door of namens de directie opgegeven maten en aantallen voor de vervaardiging en uitvoering van onderdelen dienen voor de bestelling of uitvoering daarvan te worden gecontroleerd, ook daar waar dit in het bestek niet uitdrukkelijk wordt vermeld, zonder enige verrekening. EIGENDOM BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN SPECIFICATIES De aannemer moet de nodige tekeningen, berekeningen en specificaties maken, welke nodig zijn voor een goede uitvoering van het werk. Alle door de aannemer ten behoeve van de overeenkomst vervaardigde tekeningen, berekeningen, materiaal- en apparatuurlijsten en alle overige bescheiden

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

95.

96.

97.

10 05.01.03.E

worden door betaling van de aanneemsom het eigendom van de opdrachtgever en dienen door de aannemer te worden voorzien van de naam van de opdrachtgever en eventueel andere door de opdrachtgever te verstrekken gegevens. De opdrachtgever zal het recht hebben deze documenten,wanneer deze haar eigendom zijn, zonder uitzondering en zonder verplichting tegenover de aannemer en/of derden, te gebruiken. SCHADECLAIMS Geen van de uitvoerende partijen kan een schadeclaim bij de directie neerleggen als blijkt dat door schuld van een partij, de andere partijen hierdoor extra bouwplaatskosten e.d. zouden hebben. NUTSBEDRIJVEN EN ARBEIDSINSPECTIE Bij de aanvang van het werk contact opnemen met de betrokken nutsbedrijven en de arbeidsinspectie en het overleg zodanig regelen dat de voortgang van het werk niet wordt geschaad. De door genoemde instellingen gevraagde nadere gegevens betreffende de installatie tijdig aan deze instellingen overleggen. De directie over alle afspraken met de nutsbedrijven en de arbeidsinspectie informeren. KWALITEITSEISEN a. De op het werk inschrijvende aannemer dient BRL ERB (Erkend Restauratie Bouwbedrijf) gecertificeerd te zijn. De aannemer dient in bezit te zijn van het certificaat voor middelgrote aannemers (d.w.z. min. 7 manjaren ervaring in de restauratie).

Informatie wat betreft de eisen en voorwaarden voor certificering kan worden verkregen bij de certificerende instantie De KIWA. b. De onderaannemer van het natuursteenwerk dient lid te zijn van de Vereniging Restauratie Steenhouwers, en zodoende in het bezit zijn van het hierbij behorende ERS-certificaat (het certificaat volgend na toetsing volgens de "Erkenningsregeling Restauratie Steenhouwerijen"). Deze certificeringseis geld voor de uitvoering van alle werkzaamheden m.b.t. de levering van nieuwe natuursteen onderdelen en voor alle reparatiewerkzaamheden aan de bestaande natuursteen onderdelen. De werkzaamheden m.b.t. de demontage en de plaatsing van de natuursteenwerken vallen buiten deze certificeringseis en mogen dus ook door de aannemer zelf uitgevoerd worden.

00.02.07

DATUM VAN AANVANG 01. DATUM VAN AANVANG In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt : - zie de in de uitnodigingsbrief van de aanbesteding genoemde startdatum. 02. AANVANG WERKZAAMHEDEN Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012.

00.02.08

UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 02. DATUM VAN OPLEVERING Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: - zie de in de uitnodigingsbrief van de aanbesteding genoemde einddatum. 08. OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in overleg met de directie. 20. WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 8a van de UAV 2012, dient waar staat, "technische installatiewerk" te worden gelezen, "werk". 21. BEPROEVING Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

90.

91.

Restauratiearchitectuur BBM

11 05.01.03.E

gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: - de in de werkomschrijving opgenomen W-installaties (zie de Whoofdstukken). - de in het bestek opgenomen E-installaties (zie ook de E-hoofdstukken). De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de aannemer. Door de ondertekening door de aannemer en de directie van het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming van het werk plaats. UITSTEL VAN OPLEVERING Eventueel opgedragen meerwerk kan geen aanleiding zijn tot uitstel van de oplevering zolang het bedrag van de meerwerken van de aannemer niet groter is dan 5% van de desbetreffende aanneemsom. TOEVOEGEN AAN PARAGRAAF 8 VAN DE U.A.V. Aan par. 8 U.A.V. wordt een zesde lid toegevoegd, luidende: Als omstandigheden buiten de wil en de aansprakelijkheid van de aannemer worden ook aangemerkt algemene werkstakingen en uitsluitingen, tenzij de werkstaking of uitsluiting: 1. het gevolg is van een handeling van de aannemer in strijd met: a. een wettelijke bepaling inzake arbeid; b. een ter plaatse geldende arbeidsovereenkomst;

00 ALGEMEEN

12 05.01.03.E

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

c. een bepaling in het bestek betreffende loon of arbeidsduur. 2. op enigerlei wijze door de aannemer is uitgelokt. 00.02.09

OPNEMING EN GOEDKEURING 90. OPNEMING EN GOEDKEURING De schriftelijke of mondelinge aanvraag van de aannemer, genoemd in art. 9, lid 1 van de U.A.V., zal tenminste 10 werkdagen voor de datum dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn in het bezit van de directie moeten zijn, resp. in het dagboek of het weekrapport zijn aangetekend. 91. STAAT VAN GEREEDHEID VOOR OPNEMING Op de in Par. 10 van de U.A.V. bedoelde dag van opneming dient het werk tenminste in de hiernavolgende staat van gereedheid te verkeren: a. de werkzaamheden moeten voltooid zijn. b. alle tijdelijke voorzieningen en bouwplaatsinrichtingen moeten van het werk verwijderd zijn. c. de gazons, verhardingen en terreinrioleringen moeten in de oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. d. de revisietekeningen en garantiebewijzen moeten, evenals de gebruiksaanwijzingen, aanwezig zijn. e. de adressen voor werkafspraken voor het afwikkelen van de meldingen tijdens de onderhoudsperiode moeten geregeld zijn. 92. TIJDSTIP OPNEMING EN GOEDKEURING De tijdsduur van de opneming wordt bepaald door de aard van het werk en de wijze waarop het werk is uitgevoerd; in dit verband zal onder de dag en het tijdstip van opneming zoals bedoeld in Par. 9, lid 2 van de U.A.V. worden verstaan: de dag en het tijdstip waarop met de opneming wordt aangevangen. 93. AFWIJKING VAN PAR. 9, DE LEDEN 3 EN 5 VAN DE U.A.V.

In afwijking van het bepaalde in Par. 9, de leden 3 en 5 van de U.A.V. zal de schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd worden gedaan binnen 15 dagen nadat het werk is opgenomen.

00.02.10

OPLEVERING 90. OPLEVERING Indien bepaalde werkzaamheden met toestemming van de directie door weersomstandigheden gereed komen na oplevering van het werk (bv. buitenschilderwerk) geldt daarvoor als datum van ingang van de onderhoudstermijn de datum van gereedkomen van die werkzaamheden. 91. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN T.G.V. HERSTELLINGEN Indien tijdens de onderhoudsperiode door de aannemer herstellingen moeten worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan het werk van derden moeten worden uitgevoerd, zijn alle kosten die hiervan het gevolg zijn, c.q. verband houden met deze herstellingen, voor rekening van de aannemer. 92. EXTRA ONDERHOUDSPERIODE Indien zich tijdens de onderhoudstermijn lekkages voordoen in doorvoeren en/of daken, dan geldt voor het betreffende onderdeel na herstel een extra onderhoudstermijn waarin tenminste de periode van 1 oktober tot 1 april voorkomt. 93. PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING Na opneming / keuring van het werk zal door de directie een procesverbaal van oplevering worden opgesteld. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het proces-verbaal door opdrachtgever, directie en aannemer voor akkoord is ondertekend. 94. BOUWTIJDVERLENGING Indien de aannemer verzoekt om bouwtijdverlenging en deze door de directie

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

13 05.01.03.E

is verleend, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor bouwplaatskosten, directievoering en toezicht voor zijn rekening. 00.02.11

ONDERHOUDSTERMIJN 01. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: - 6 (zes) kalendermaanden voor de bouwkundige werkzaamheden aansluitend op de opleveringsdatum van het werk of het deel van het werk indien oplevering in gedeelten is overeengekomen. - 12 (twaalf) kalendermaanden voor de technische installaties aansluitend op de opleveringsdatum van het werk of het deel van het werk indien oplevering in gedeelten is overeengekomen. Onverkort het bovenstaande geldt, dat voor elk door de aannemer opgeheven gebrek een nieuwe onderhoudsperiode ingaat even lang als de onderhoudstermijn als hierboven vermeld. 90. VERBORGEN GEBREKEN Voor die onderdelen van het werk waaraan tijdens de onderhoudsperiode verborgen gebreken worden geconstateerd, gaat de onderhoudsperiode opnieuw in op de dag dat het herstel daarvan ten genoege van de directie is gereedgekomen. 91. IN GEBREKE BLIJVEN TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN Indien de aannemer in gebreke blijven de herstelwerkzaamheden op eerste aanzegging te verrichten, zullen deze werkzaamheden vanwege de opdrachtgever worden uitgevoerd, zonder dat de aannemer opnieuw in gebreke wordt gesteld, voor rekening van het desbetreffende aannemer. 92.

WERKZAAMHEDEN NA DE OPLEVERING VAN HET WERK Indien bepaalde werkzaamheden, met toestemming van de directie, gereed komen na oplevering van het werk, geldt daarvoor als datum van ingang van de onderhoudsperiode, de datum van gereedkomen van die werkzaamheden. 93. HERSTELLINGEN Indien gedurende de onderhoudsperiode door de aannemer herstelwerkzaamheden aan het werk moeten worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan werk van installateurs of derden moet worden uitgevoerd, zijn alle kosten welke het gevolg zijn van en/of verband houden met deze herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer, wiens werk de herstelwerkzaamheden noodzakelijk maakte. 94. TERMIJN VOOR HERSTELLEN VAN GEBREKEN Wanneer de door de directie gestelde termijn voor het herstellen van gebreken, zoals bedoeld in par.11 lid 2 en 3 U.A.V., de einddatum van de hierboven genoemde onderhoudstermijn overschrijdt, zal de onderhoudstermijn met deze overschrijding worden verlengd. 95. GEBREKEN Par. 11 U.A.V. aanvullen met: Onder gebreken zullen ook worden verstaan de gevolgen van overmatige krimp van bouwmaterialen, alsmede het onvoldoende functioneren of sluiten van beweegbare onderdelen. De aannemer zal zich niet beroepen op onderaannemers, garantieverklaringen of leveringsvoorwaarden van leverancier. 96.

LEKKAGES Indien zich gedurende de onderhoudsperiode lekkages voordoen aan de bouwkundige werken voor het betreffende onderdeel, zal na herstel een extra onderhoudstermijn gelden waarin in elk geval de periode van oktober t/m april voorkomt. 97. IN GEBREKE BLIJVEN AANNEMER Par.11 lid 3 U.A.V. aanvullen met: Voldoet de aannemer niet of op onvoldoende wijze aan de orders hem aangaande het herstel van de gebreken gegeven, dan geschieden de

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

98.

99.

14 05.01.03.E

herstellingen vanwege de directie, doch voor rekening en verantwoording van de aannemer. De kosten van herstellingen, vermeerderd met 20% ter tegemoetkoming van de engineeringskosten, zullen dan op de onderhoudstermijn in mindering worden gebracht. Daarnaast is de aannemer verplicht tot het vergoeden van eventuele schade van welke aard dan ook. AANTEKENINGEN De aannemer is verplicht van alle herstelwerkzaamheden gedurende de onderhoudstermijn aantekening te houden en deze punten alsnog op de revisietekeningen en/of in de bedieningsvoorschriften e.d. te verwerken. STORINGEN Na melding van een storing, m.b.t. de opgeleverde installaties, moet binnen een halve dag een monteur ter plaatse zijn om de storing op te heffen. Indien de storing wordt gemeld na 16.00 uur moet de monteur de volgende kalenderdag voor 9.00 uur ter plaatse zijn. De aannemer geeft twee telefoonnummers op van werknemers die goed bekend zijn met de installaties.

00.02.12

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 90. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING In afwijking van paragraaf 12, lid 1 van de UAV, blijft de aannemer volledig aansprakelijk voor de juistheid van de op de revisietekeningen vermelde gegevens en derhalve ook aansprakelijk voor de schade welke de opdrachtgever lijdt als gevolg van een onjuiste, dan wel onvolledige weergave op deze revisietekeningen. Het in par. 12 van de UAV lid 2 gestelde, lijdt tevens uitzondering voor de onderdelen, waarvoor in het bestek genoemde garantie wordt verlangd, zulks overeenkomstig de voorwaarden van de garantie. 91. AANVULLING OP PAR. 12 LID 2 VAN DE U.A.V. Het in Par. 12, lid 2 van de U.A.V. bepaalde aanvullen met: c. indien in die onderdelen, waarvoor in dit bestek garanties worden verlangd, tijdens de garantieperiode gebreken voorkomen die kennelijk te wijten zijn aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering. 92. VERBORGEN GEBREK Met inachtneming van het bepaalde in Par. 12, lid 3 van de U.A.V. wordt onder "verborgen gebrek" mede verstaan: materialen en/of constructies welke niet beantwoorden aan redelijkerwijs te stellen eisen en/of verwachtingen, voor zover de toepassing van deze materialen en/of constructies onder de verantwoordelijkheid van de aannemer valt.

00.02.13

WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING 90. WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING De aannemer is niet bevoegd wijzigingen in de tijdstippen van uitvoering aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van de directie; door de aannemer verlangde wijzigingen als hiervoor bedoeld, kunnen nimmer aanleiding zijn voor verrekeningen. 91. WIJZIGINGEN TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING T.G.V. MEERWERK Wijzigingen in de tijdstippen van uitvoering die een gevolg zijn van meerwerk kunnen geen aanleiding zijn voor verrekeningen.

00.02.14

SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

00.02.15

15 05.01.03.E

WERKTERREIN 01. AANDUIDING WERKTERREIN Als werkterrein is beschikbaar: - de direct gelegen rondom de gevels van het gebouw gelegen delen. - de interne ruimten van het gebouw waarin onderhoudswerkzaamheden plaats vinden. - indien er interne transporten plaats vinden dan dienen de bestaande interieurs door aannemer afdoende beschermd te worden tegen beschadigingen. 90. LEIDINGEN EN KABELS 1. Alvorens het werkterrein in gebruik te nemen dient de aannemer zich te vergewissen van het huidige en toekomstige beloop van leidingen, kabels e.d. De aannemer is ten volle aansprakelijk voor schade(n) ten gevolge van bouwwerkzaamheden aan leidingen, kabels, enzovoort, in en om het bouwterrein. 2. Tijdig voor de aanvang van de uitvoering gaat de aannemer bij de opdrachtgever, de betrokken nutsbedrijven en de openbare diensten na of hij over de juiste gegevens inzake de ligging van de kabels en leidingen beschikt. 3. Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, zoekt de aannemer de in de nabijheid hiervan gelegen kabels en leidingen op, door het met handkracht graven van voldoende gaten en sleuven en geeft hij de ligging daarvan in het terrein door middel van piketten aan. 4.

Tijdens de ontgraving en aanvulling van de sleuven, als gedurende de tijd dat de kabels en leidingen ontgraven zijn, dienen de nodige voorzieningen getroffen te worden om schade aan kabels en leidingen hinder in hun goede werking te voorkomen. 5. Indien de desbetreffende kabels en leidingen niet worden gevonden, dan wel kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, worden de leidingbeheerders door de aannemer hiervan op de hoogte gesteld. De aannemer houdt rekening met de mogelijkheid van horizontale en verticale afwijkingen in de ligging van de kabels en leidingen, zowel bij het opzoeken als bij de verdere uitvoering van het werk. 6. De aannemer onderzoekt de ligging van kabels en de leidingen op aansluitingen met de hoofdleidingen van de diverse nutsbedrijven. De kabels en leidingen moeten in overleg met de nutsbedrijven worden afgesneden, beveiligt en afgedopt. 91. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein geldt het volgende: 1. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot en de obstakels in, bij of boven het werkterrein op de dag van de opdrachtverstrekking. Zulks onverminderd het bepaalde in de paragrafen 15 en 29 van de U.A.V. 2.

De bij de opdrachtgever beschikbare informatie omtrent de hoedanigheid en obstakels van c.q. op het werkterrein wordt slechts verstrekt, zonder in te staan voor de volledigheid, om de aandacht van de aannemer hierop te vestigen en zonder de aannemer te ontheffen van onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid. 3. Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen en andere aan te wijzen delen moeten steeds voor hun doel bereikbaar zijn. 4. De kosten voor herstel van bestratingen, tuinaanleg e.e.a. buiten in dit

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

92.

93.

94.

16 05.01.03.E

bestek vallende delen van het perceel zijn voor rekening van de aannemer. 5. Voor overige zaken/voorwaarden m.b.t. werkterrein zie hoofdstuk 05., paragraaf 00. 6. Indien tijdelijke afsluiting van de openbare weg noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor ontheffing aan te vragen bij het bevoegd gezag. KOSTEN ONDERZOEK EN MATERIALEN De kosten van de nodige onderzoeken, maatregelen en voorzieningen voor de in dit hoofdstuk genoemde werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer. GEBRUIK ANDERE TERREINEN Gebruik van andere terreinen buiten het aangewezen werkterrein valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer en gebruikskosten zijn voor zijn rekening. AANVOER MATERIALEN E.D. De aannemer dient zich bij de diverse gemeentelijke instanties op de hoogte te stellen van de eventuele tijden waarop geen aan- en/of afvoer van materialen kan geschieden.

00.02.16

AFSLUITING, RECLAME 01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 90. AFSLUITING, RECLAME De wijze van afsluiting en bewaking van het werkterrein is voor de verantwoordelijkheid van de aannemer. Plaats, aantal en uitvoering van reclame behoeft de goedkeuring van de directie. 91. VERNIELING EN DIEFSTAL De aannemer dient, aantoonbaar, de nodige maatregelen te nemen om het werk tot en met de oplevering te beschermen tegen diefstal en vernielingen. Vernieling en of diefstal van het werk c.q. van de op het werkterrein aanwezige bouwstoffen en materialen is tot en met de oplevering voor rekening en risico van de aannemer. 92. AFSLUITING Een afsluiting van de bouwplaats en de werkterreinen wordt verlangd.

00.02.17

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 02. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN Voor zover in het bestek niet anders bepaald moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn. 90. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN Bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerking geschiedt overeenkomstig hetgeen bepaald is in het verstrekte bewijs en in de betreffende normen, voorschriften en BRL's.

00.02.18

KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: alle bouwstoffen. 02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

03.

04.

90.

91.

17 05.01.03.E

BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. MONSTERS TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: - zie bij de hoofdstukken genoemde specifieke monsters. Bouwmaterialen bemonsteren ter goedkeuring van de directie, als omschreven in de desbetreffende hoofdstukken van het bestek. De goedgekeurde monsters maken deel uit van het bestek. Gelijkwaardigheid van de in paragraaf 17 U.A.V. genoemde merknaam betekend ook esthetische gelijkwaardigheid. Dit ter goedkeuring door de directie.

LEVERING ZONDER PRODUCT-CERTIFICAAT Bouwstoffen die met een product-certificaat geleverd moeten worden, mogen worden betrokken van een leverancier die niet onder een keurmerk mag leveren, mits de aannemer deze bouwstoffen op zijn kosten tijdig laat keuren op de aanwezigheid van dezelfde eigenschappen als die van de bouwstoffen met productcertificaat door een door de Raad van Accreditatie erkende certificatie-instelling. APPARATUUR EN INSTRUMENTEN Paragraaf 18, lid 3 van de UAV aanvullen met: "De aannemer stelt daartoe eveneens de nodige apparatuur en instrumenten ter beschikking".

00.02.19

EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 90. EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN Bij toepassing van Par. 19 en 40, lid 3 van de U.A.V. wordt onder bouwstoffen, voor zover deze zich in een fabriek of werkplaats bevinden buiten het bouwterrein, verstaan: "gerede producten of naar het oordeel van de directie daarmee gelijk te stellen bouwstoffen". De aannemer dient bij de keuring het in Par. 19, lid 1 van de U.A.V. genoemde formulier B te overleggen aan de opdrachtgever. 91. TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN Het bepaalde in Par. 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de bouwstoffen waarvan de aankoop uit de stelposten wordt verrekend en op de ter beschikking gestelde bouwstoffen.

00.02.21

OUDE BOUWSTOFFEN 90. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever. 91. OUDE BOUWSTOFFEN UIT SLOOP Onder oude bouwstoffen wordt bij sloopwerkzaamheden verstaan de van de sloopwerkzaamheden afkomende bouwstoffen. 92. ONVOORZIEN OUDE BOUWSTOFFEN

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

18 05.01.03.E

Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze bouwstoffen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten, zoals bedoeld in paragraaf 21, lid 3 van de UAV voor rekening van de opdrachtgever. 00.02.22

GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: - onderdeel: zie de in de hoofdstukken van werkomschrijving opgenomen onderdelen. - te garanderen door: de aannemer. - periode: zie de in de hoofdstukken van werkomschrijving opgenomen periodes. 02. GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de directie. De garantieverklaring dient te worden overgelegd voor het gereedkomen van het gegarandeerde onderdeel. De door de aannemer in twee-voud op te maken en te ondertekenen garantieverklaringen verstrekken. De polissen van de verzekerde garanties dienen gelijktijdig met de garantieverklaringen beschikbaar te worden gesteld aan de directie. De garantieverklaringen laten onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer volgens de UAV par.12. 90. VERVALLEN PARAGRAAF 22, LEDEN 2, 3 EN 4 In aansluiting op paragraaf 22, lid 1 van de UAV vervalt het gestelde in de leden 2, 3 en 4 en wordt dit vervangen door de volgende bepalingen: 2.

Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, dient van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden, inhoudende: a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen; b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode. 3. Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd, vermeldt het bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer, dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien een zodanige vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden verstrekt. De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien de garantieverklaring niet door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt de garantieverklaring door de aannemer verstrekt. 4.

Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is overgelegd of een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging van de in het eerste lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Restauratiearchitectuur BBM

19 05.01.03.E

AANVULLING OP PARAGRAAF 22, LID 2 VAN DE U.A.V. GARANTIE & BEWIJSLAST In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in lid 2, paragraaf 22 van de UAV geldt ten aanzien van gegarandeerde onderdelen en producten dat de aannemer zich onvoorwaardelijk verbinden voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De aannemer dient in voorkomende gevallen aan te tonen dat er sprake is van omstandigheden c.q. oorzaken die hem in het kader van de garantie niet zijn toe te rekenen. AANVULLING OP PARAGRAAF 22 VAN DE U.A.V. TOEVOEGING LID 6 Aan paragraaf 22 wordt een zesde lid toegevoegd: Model-garantieverklaringen moeten ter goedkeuring bij de directie worden ingediend alvorens de betreffende onderaannemer en/of leverancier en/of fabrikant wordt goedgekeurd in de zin van par.6 lid 25 van de U.A.V. AANVULLING OP PARAGRAAF 22 VAN DE U.A.V. TOEVOEGING LID 7 Aan paragraaf 22 wordt een zevende lid toegevoegd: Gebreken, hoe ook ontstaan, dienen tijdens de garantietermijn ten genoegen van de opdrachtgever en voor rekening van de aannemer hersteld te worden. Met herstelwerkzaamheden dienen de aannemer binnen 14 dagen na eerste aanzegging door of namens de opdrachtgever of diens eventuele rechtsopvolger(s) een aanvang te maken.

Bij in gebreke blijven van de aannemer heeft de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) het recht herstellingen voor rekening en risico van de aannemer door derden te laten uitvoeren. De kosten van de herstelwerkzaamheden worden ingehouden en vermeerderd met 20% ter tegemoetkoming van de engineeringskosten. Voor onderdelen die in de garantietermijn zijn vervangen, gaat de volgende garantietermijn opnieuw in op de dag van vervanging. Voor onderdelen die in de garantietermijn zijn vervangen en die seizoensgebonden moeten worden beproefd, gaat de volledige garantietermijn opnieuw in op de dag van vervanging en loopt tenminste tot en met een beproevingsseizoen na vervanging. AANVULLING OP PARAGRAAF 22 VAN DE U.A.V. TOEVOEGING LID 8 Aan paragraaf 22 wordt een achtste lid toegevoegd: Niet onder de hiervoor genoemde garanties vallen: gebreken ten gevolge van normale slijtage,ernstige verwaarlozing van onderhoud, het onjuist onderhouden en het onjuist gebruik, molest, overmacht. De hiervoor genoemde omstandigheden dienen in voorkomende gevallen door de aannemer te worden aangetoond. AANVULLING OP PARAGRAAF 22 VAN DE U.A.V.

TOEVOEGING LID 9 Aan paragraaf 22 wordt een negende lid toegevoegd: De hiervoor genoemde garanties voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) hierop laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. AANVULLING OP PARAGRAAF 22 VAN DE U.A.V. TOEVOEGING LID 10 Aan paragraaf 22 wordt een tiende lid toegevoegd: Alle garantieverklaringen zullen zijn opgesteld op naam van de aannemer en diens rechtsopvolgers. In de bepalingen van de garantieverklaring dient te worden opgenomen dat eventuele geschillen tussen de verstrekker van de garantie en degene die zich op de garantie kan beroepen, worden onderworpen aan arbitrage volgens paragraaf 49 van de UAV en eventuele aanvullende bepalingen in paragraaf 00.02.49 van dit bestek. AANVULLING OP PARAGRAAF 22 VAN DE U.A.V. TOEVOEGING LID 11

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

98.

20 05.01.03.E

Aan paragraaf 22 wordt een elfde lid toegevoegd: Garanties verstrekt door de fabrikant en/of leverancier van bouwstoffen en/of bouwonderdelen, welke de in het bestek voorgeschreven termijn overschrijden, zullen onverkort van toepassing zijn en blijven gelden voor de verkrijger van het gegarandeerde. Dit houdt in dat de verkrijger van het gegarandeerde goed op grond van een door hem verkregen garantie van de fabrikant en/of leverancier een verhaalsrecht heeft op de garantie. AANVULLING OP PARAGRAAF 22 VAN DE U.A.V. TOEVOEGING LID 12 Aan paragraaf 22 wordt een twaalfde lid toegevoegd: Wanneer een onderaannemer, leverancier of fabrikant over standaard garantiebepalingen beschikt mogen deze worden gebruikt in aanvulling op, maar niet in plaats van de volgens het bestek geëiste garantieverklaringen. Toestemming tot het toevoegen van dergelijke garantiebepalingen wordt per geval door de opdrachtgever verleend of onthouden na een schriftelijk verzoek van de aannemer aan de directie. Alle garanties van een onderaannemer, leverancier of fabrikant van installatie-onderdelen dienen onverkort over te gaan op de opdrachtgever, voor zover deze de garantietermijn van 12 maanden te boven gaan.

00.02.23

LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN 90. LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor verwerking aangewezen personen. 91. VERVANGEN PARAGRAAF 23, LID 1 VAN DE U.A.V. U.A.V., paragraaf 23, lid 1 wordt vervangen door een nieuw lid 1: Bouwstoffen en hulpstoffen worden in een of meer daartoe geschikte en behoorlijk ingedeelde ruimten zodanig opgeslagen, dat hun vorm, uiterlijk en samenstelling behouden blijven en zij niet blootstaan aan de invloed van agressieve stoffen, verontreinigingen, vocht en weersomstandigheden. De aannemer houdt deze ruimten schoon en in goede staat.

00.02.26

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: kalenderdagen. 02. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. 04. ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN De aannemer zal het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen. 05. GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: - alle onder bestek vallende werkzaamheden. - alle meet- en tekenwerkzaamheden voor het vervaardigen van de voor de uitvoering benodigde werktekeningen. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen.

Restauratiearchitectuur BBM

00 ALGEMEEN

Project: gevelrestauratie bouw deel Kazerne van Fort Sabina te Heijningen

90.

21 05.01.03.E

BEWAKING VAN HET WERKPLAN De aannemer dient tijdig het initiatief te nemen teneinde in overleg met de directie en derden te komen tot regeling en afstemming van de werkzaamheden binnen het werkplan. De stand van het werk ten opzichte van het werkplan wordt in overleg met de directie tweewekelijks door middel van een datumlijn en standlijn op het werkplan aangetekend en schriftelijk vastgelegd. Indien nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven, worden het werkplan en het tijdschema bijgesteld zodra de directie daarover haar goedkeuring heeft verstrekt. De aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor een tijdige signalering van eventuele tijdsafwijkingen ten opzichte van het werkplan en de consequenties daaraan verbonden; dit zowel voor de door hem als voor de nevenaannemers en door derden uit te voeren werken. Zodra aan de aannemer omstandigheden bekend worden die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemene tijdschema of werkplan en van de afspraken die op die basis gemaakt zijn, brengt hij deze omstandigheden tijdig ter kennis aan de directie en de medebetrokkenen.