1.1 RIB Vertraging scholen Bergambacht

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W VOOR

de gemeenteraad

CC DATUM ONDERWERP

14 oktober 2024 vertraging scholen Bergambacht

Beste meneer, mevrouw, Met deze brief informeren wij u over de aanstaande vertraging van cbs De Ark en obs Kiezel en Kei als gevolg van aanvullend noodzakelijk ecologisch onderzoek. Bij gereedmaken van de stukken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn ook de benodigde onderzoeken uitgevoerd (maart – aug. 2024). Als onderdeel daarvan hebben we een quickscan flora en fauna laten verrichten. Daaruit komt naar voren dat er een vervolgonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen wordt opgelegd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Er zijn nu geen vleermuizen geconstateerd, maar de aanwezigheid kan niet worden uitgesloten. Dat moet onderzocht worden. Dat onderzoek is vereist om te mogen slopen en ook om de omgevingsvergunning voor de (ver)nieuwbouw af te geven. Het is onontkoombaar dat we hierop moeten wachten voordat het project vervolgd wordt. We zien ons daarom genoodzaakt om de sloop-nieuwbouw en renovatie van De Ark voor nu stil te leggen. Uit het onderzoek kan naar voren komen dat er geen vleermuizen aanwezig zijn. In dat geval kunnen de uitvoeringswerkzaamheden in gang worden gezet. Als er wel vleermuizen zijn, zijn mitigerende maatregelen nodig en volgt mogelijk een ontheffingsprocedure. De doorlooptijd daarvan is nu nog niet te bepalen.

Op dit moment onderzoeken we alle mogelijkheden om de bouw zo snel mogelijk weer op te starten en daarmee de vertraging te beperken. Ook bespreken we met de aannemers en de school wat de consequenties zijn. Geen consequenties voor het onderwijs We betreuren deze situatie ten zeerste. Voor het onderwijs aan de leerlingen zijn er geen consequenties. De Ark gaat gewoon verhuizen naar het leegstaande schoolgebouw van Kiezel en Kei, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De nieuwbouw van Kiezel en Kei, die na oplevering van De Ark gepland staat, loopt dezelfde vertraging op. Zij hebben inmiddels hun intrek genomen in de tijdelijke school aan de Dijklaan, die langer dan gepland in gebruik kan blijven. Er is gelegenheid om tijdens de commissievergadering van 5 november aanstaande een nadere toelichting vanuit het college te geven.

760651 / 1468179 gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

pag. 2/2