4. Raadsinformatiebrief Gewijzigde planning doorfietsroute Utrecht - IJsselstein

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN

betreft

Gewijzigde planning doorfietsroute Utrecht - IJsselstein

uw kenmerk uw brief van behandeld door

zaaknummer

48106

A.A.M. Egbers

datum

14 november 2023

blad 1 van 3 1 bijlagen

Geachte raadsleden, Tijdens de raad van 28 september heeft de portefeuillehouder u mondeling geïnformeerd over de planning van de doorfietsroute. Dat was op basis van ruwe informatie uit een ambtelijk overleg eerder die dag met de provincie. Belangrijkste reden vertraging Zoals door de portefeuillehouder verteld, is de belangrijkste reden van de vertraging ontstaan bij het fietspad en talud langs de Baronieweg. Tijdens de werkzaamheden is een andere situatie aangetroffen, dan in het bestek stond. Het pakket asfalt van het fietspad bleek veel dunner dan voorzien. Het toevoegen van een extra dikke laag asfalt maakte over een grote lengte een beschoeiing van hout langs de slootkant noodzakelijk. Met name het berekenen van de dikte van deze beschoeiing en de aanvraag van de daarvoor benodigde vergunning hebben gezorgd voor vertraging. Het aanpassen van de fasering door de werkzaamheden aan de Parallelweg naar voren te halen, bleek niet mogelijk. En om de overlast voor fietsers niet verder te vergroten, is besloten om de aannemer in de tussentijd niet te laten starten met werkzaamheden op andere gedeelten van het werk. Aanvullende reden aangepaste planning Kort nadat de portefeuillehouder u mondeling informeerde over de gewijzigde planning, werden wij door de provincie geïnformeerd, dat de herstart later dan gedacht pas mogelijk is.

Dat komt doordat de werkzaamheden die de aannemer van Stedin uitvoert aan kabels en leidingen, op dezelfde plek als de doorfietsroute, verder zijn vertraagd. Hierdoor kan de aannemer van de doorfietsroute de werkzaamheden later starten dan eerder gedacht en aan u gecommuniceerd door de portefeuillehouder. Nieuwe planning Volgens de nieuwe planning herstart aannemer Scholman in november met de werkzaamheden aan de beschoeiing. Een stevig talud is nodig om te voorkomen dat het fietspad in de toekomst langzaam richting sloot glijdt. Vervolgens kan het fietspad worden aangelegd. Het gedeelte vanaf het Basiliekpad tot de rotonde Willem van Oranjeplein is voor de kerst klaar en vanaf dat moment weer door fietsers te gebruiken. Na de kerstvakantie volgt de rest van de fietsroute. In april 2024 is het hele werk klaar. Op 26 april kan de oplevering plaatsvinden. De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar www.ijsselstein.nl/privacy.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

datum ons kenmerk blad 2 van

48106 3

Op de volgende pagina is een globaal overzicht van de fasering weergegeven.

Figuur 1 weergave van de fasering

Als gevolg van verschillende meerwerken moet de IJsselsteinse bijdrage verhoogd worden met ongeveer 155k€. In de Q3 rapportage is opgenomen dat 120k€ wordt gedekt uit de post onvoorzien. De totale financiering ziet er nu als volgt uit. Het geheel betreft 35% van de totale kosten. De overige 65% van de kosten betaalt de provincie.

datum ons kenmerk blad 3 van

benodigd budget provincie 65% benodigd budget IJsselstein 35% benodigd budget 100%

raadsvoorstel SOK subsidie SPV (verkeersveiligheid Rijk) eerder gecommuniceerd budget

€ € €

48106 3

1.483.300 798.700 2.282.000

dekking budget € 550.000 € 92.150 € 642.150 € 642.150

bijdrage onderhoud Parallelweg 2024 € bijdrage beschoeiingen € bijdrage werkbudget mobiliteit 2023 € bijdrage werkbudget mobiliteit 2024 € Q3 rapportage verhoging krediet (post onvoorzien) € extra financiering € budget IJsselstein

20.000 8.550 8.000 120.000 156.550 € €

156.550 798.700

Tabel 1 Opbouw budget IJsselstein

Overleg provincie Wij hebben regelmatig overleg met de provincie over de voortgang van het werk. We houden ze scherp op de risico’s, kosten, planning en goede communicatie.

In de bijlage vindt u de brief van de provincie met de nieuwe planning.

Hoogachtend, Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken secretaris

mr. P.J.M. van Domburg burgemeester