Document · PDF

agendapunt 8 - bijlage bij beantwoording vraag fractie

Raadscommissie Ruimte 9 maart 2021, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Memo inzake uitvoeringsagenda programma duurzaamheid 202121.001 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

01 01 03

INSCHRIJVINGSSTAAT 01

01 01 07

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard. Indien in de inschrijfstaat sprake is van een eenmalige korting of andere negatieve bedragen, worden deze verrekend naar het procentueel gemaakte werk ten opzichte van de aanneemsom. Een mogelijke korting op de inschrijving dient ook meegenomen te worden in de mogelijke verlenging. OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Bij problemen of geschillen met publiek of bewoners moet de aannemer zich onmiddellijk in verbinding stellen met de directie. Eigenmachtig optreden door de aannemer of diens personeel is niet toegestaan.

Aangetroffen of bij het werk vrijgekomen oneigenlijke materialen melden aan de directie.

Indien bij de uitvoering van het werk voorwerpen aan het licht komen, zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012, dient de directie daarvan onmiddellijk in kennis gesteld te worden. Het is van het grootste belang dat die overblijfselen tot nader deskundig onderzoek beschikbaar blijven in de toestand waarin zij worden aangetroffen. Het werk moet in de omgeving van de vondst direct worden gestaakt.

Aannemer dient te allen tijde schade in welke vorm dan ook te voorkomen en dient hiertoe onder andere rekening te houden met beperkende terrein- en weersomstandigheden.

Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.

Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing.

In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling: 'Toepassen: het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever

RAW0465-126139

Maaionderhoud bermen en watergangen 2021-2022 - Perceel 09. Boven-Donge Gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Zundert, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer

Bladnr. 31 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld. 09

Indien de aannemer overtredingen van de Keur constateert moet hij hiervan terstond melding doen bij de directie.

01 02

BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM

01 02 01

BETALING 01

In aanvulling op artikel 01.02.02 lid 01 geschiedt de betaling van de aannemingssom in termijnen per opdrachtgever.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnen de betalingstermijnen direct na de einddata van de uitvoeringsperiodes en halverwege periode E zoals vermeld in lid 02 van deze bepaling, of zoveel eerder of later als het werk gereed is.

De einddata van de uitvoeringsperiodes zijn: - periode B: 31 mei - periode C: 15 juli - periode D: 31 augustus - periode E: 30 september (helft periode) en 31 oktober - periode F: 15 december

01 02 02

VERPANDING OF CESSIE DOOR DE AANNEMER AAN DERDEN 01

Het gestelde in paragraaf 43 van de UAV 2012 vervangen door: 43-1 Het is de aannemer verboden de vorderingen die hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden. 43-2 Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen ven de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand beëindigd is. 43-3 De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder 43-1 gestelde verbod ontheffing verlenen onder de voorwaarden die de opdrachtgever dienstig zijn.

01 04

BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 02

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN 01

Op wijzigingen van loonkosten geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende loonkosten en artikel 01.04.03 van de Standaard is niet van toepassing.

Op wijzigingen van kosten van brandstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende brandstofgroepen en artikel 01.04.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Op wijzigingen van kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 betreffende bouwstofgroepen en artikel 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing.

Bij verlenging van het contract wordt geïndexeerd op basis van de prijsindexcijfers van het CBS, deelgebied 42/43 Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

01 06

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01

INDIENEN DECLARATIES 01

De aannemer mag zijn declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard indienen bij de opdrachtgever nadat de termijnstaat én de voortgangsrapportages door de directie akkoord bevonden en ondertekend zijn.

Het bedrag per termijn wordt verdeeld over de opdrachtgevers op basis van de aannemingssom. De percentages waarover het termijnbedrag moet worden verdeeld, worden na gunning verstrekt. Voorbeeld:

RAW0465-126139

Bladnr. 32 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

Termijnbedrag is 20.000 euro, percentages op basis van de aannemingssom zijn: Gemeente A; 38%, gemeente B: 13%, Staatsbosbeheer: 9% en waterschap: 40%. Termijnbedragen zijn dan: Gemeente A 38% x 20.000 = 7.600 euro Gemeente B 13% x 20.000 = 2.600 euro Staatsbosbeheer 9% x 20.000 = 1.800 euro Waterschap 40% x 20.000 = 8.000 euro Elke laatste termijn van het jaar worden eventuele afwijkingen van de percentages verrekend. 03

Declaraties voor het waterschap voorzien van het inkoopnummer inclusief de ondertekende termijnstaat en de laatste ondertekende voortgangsrapportage, richten aan de opdrachtgever en digitaal versturen als origineel PDF-document naar: facturen@brabantsedelta.nl Betaling vindt plaats binnen 4 weken na het indienen van de declaratie. Declaraties voor gemeenten en Staatsbosbeheer voorzien van het inkoopnummer inclusief de ondertekende termijnstaat en de laatste ondertekende voortgangsrapportage, richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een nader te verstrekken model en sturen naar nader te verstrekken e-mailadressen.

De aannemer dient meer- en minderwerk te vermelden in de voortgangsrapportage.

Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke vooraf schriftelijk met onderbouwing vermelden in de voortgangsrapportage ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.

01 07

ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING 01

01 07 02

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd. VERLEGGINGSREGELING/KETENAANSPRAKELIJKHEID

De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ten aanzien van de aannemer bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaringen van de bevoegde belastingdienst en van de desbetreffende bedrijfsvereniging verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in het G-rekeningen besluit 1991. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannnemingsovereenkomsten op te nemen.

De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 2 van het G-rekeningen besluit 1991 en nadien de gegevens van artikel 4 van dit besluit alsmede de gegevens bedoeld in artikel 3 sub c van het besluit administratievoorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, Stcrt. 109). De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde

RAW0465-126139

Bladnr. 33 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aanneemsom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 01 08

BIJDRAGEN

01 08 01

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01

01 08 02

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10

VERGUNNINGEN

01 10 01

VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN 01

In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 zorgt de aannemer, indien nodig, voor het tijdig verkrijgen van alle vergunningen, meldingen en beschikkingen die hij nodig heeft voor de uit te voeren werkzaamheden in het kader van dit bestek zoals: - VBA (verordening bedrijfsafvalstoffen); - WM-vergunningen (Wet milieubeheer); - Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering; - Vergunningen ten aanzien van het transport (meld- en registratieverplichtingen).

01 11

VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01

WERKEN DIE IN ELKAAR GRIJPEN 01

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord: verlichting, verharding, kabels en leidingen, groenvoorzieningen e.d.; - Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting, verhardingen, kabels en leidingen, groenvoorzieningen e.d.; - Werkzaamheden van ingelanden, zoals maaien, bemesten, grond bewerken, oogsten; - Overige bedrijfsactiviteiten van aanliggende bedrijven.

De aannemer moet zijn werkzaamheden afstemmen met bovengenoemde werkzaamheden door zelf contact te zoeken met betreffende partijen.

01 12

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01

VERKEERSASPECTEN

01 13

Alle verkeersmaatregelen c.q. voorzieningen uitvoeren en handhaven conform CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering. De kosten voor deze maatregelen worden verrekend in bestekspost 1.2.

Bijzondere verkeerssituaties afstemmen met de directie. Tijdens de spitsuren, van 7:00 uur tot 9:00 uur en van 16:00 uur tot 19:00 uur, géén werkzaamheden uitvoeren aan doorgangswegen.

De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor hulpdiensten. ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

RAW0465-126139

Bladnr. 34 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

01 13 02

KWALITEITSPLAN 02

Het kwaliteitsplan dient uiterlijk 16 maart 2021 ter goedkeuring ontvangen te zijn door de directie.

In afwijking van het bepaalde in lid 03 van 01.13.02 van de standaard het kwaliteitsplan compleet aanleveren voor de in lid 02 gestelde datum.

01 13 06

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01

In aanvulling op het bepaalde in 01.13.06 lid 01 het algemeen tijdschema opstellen aan de hand van de uitvoeringsperiodes genoemd in deel 2.2 en 01.13.06 lid 02 en gelijktijdig met het kwaliteitsplan indienen.

Uitvoeringsperiodes: - periode B: 1 mei - 1 juni - periode C: 1 juni - 16 juli - periode D: 16 juli - 1 september - periode E: 1 september - 1 november - periode F: 1 november - 16 december

Naast het algemene tijdschema levert de aannemer vóór aanvang van elke uitvoeringsperiode een periodeplanning (detailplanning) aan waarin beschreven: - Startdatum werkzaamheden - Einddatum werkzaamheden - De aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per week - De werkvolgorde c.q. de te volgen route De periodeplanning dient minimaal 15 dagen voor de start van elke uitvoeringsperiode door de directie ontvangen te zijn.

De werkzaamheden per uitvoeringsronde aaneengesloten uitvoeren.

Ecologisch maaiwerk van bermen, taluds, werkstroken en graslanden mogen niet vóór 15 juni uitgevoerd worden, met uitzondering van grasvelden en graslanden die ook in periode B worden gemaaid. Watergangen gelegen langs werkstroken niet uitmaaien voordat de werkstroken zijn gemaaid.

Bij bermen en taluds in periode C als eerste de zichthoeken maaien, daarna de bermstroken en daarna de overige werkzaamheden uitvoeren.

Watergangen waar bosbeekjuffer, gevlekte witsnuitlibel, sierlijke witsnuitlibel en/of aandachtsoorten libellen aanwezig zijn, in periode E uitmaaien vanaf 1 oktober i.p.v. vanaf 1 september. Op de flora- en faunakaarten is aangegeven waar deze libelen aanwezig zijn.

De periodeplanning voor het maaien van watergangen aanpassen aan op het land staande gewassen, door de aannemer te inventariseren. Daarnaast vinden er ten behoeve van gewassen verzoeken tot maaien plaats. Deze verzoeken moeten binnen 48 uur zijn opgevolgd.

Watergangen gelegen langs gewassen dienen in maaiperiode C als eerste te worden gemaaid.

Indien een uitvoeringsperiode, met inachtneming van het bepaalde in 01.13.06, 01.13.07 en 01.13.08 overschreden wordt, wordt een boete van € 500,- per dag opgelegd tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.

Schade die optreedt als gevolg van het te laat maaien van watergangen is voor rekening van de aannemer.

De periodeplanning aanpassen als dit vanwege terrein- en/of weersomstandigheden of de gedragscode wet natuurbescherming noodzakelijk is en dit terstond melden aan de directie.

01 13 07

FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 01

De startdatum van de uitvoeringsperiodes mag in overleg met de directie, in het belang van integraal werken en spreiding van werkzaamheden, met maximaal 15 dagen vervroegd worden, mits de periodeplanning minimaal 8 dagen vóór de gewenste startdatum ontvangen is door de directie en tenzij de directie vooraf

RAW0465-126139

Bladnr. 35 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

anders bepaald heeft. De einddatum van betreffende periode mag in overleg met de directie, in het belang van integraal werken en spreiding van werkzaamheden, met maximaal 15 dagen verlaat worden, mits dit in de periodeplanning is aangegeven. 01 13 08

WERKTIJDEN 01

Het werk uitvoeren op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur én een half uur na zonsopgang tot een half uur voor zonsondergang. Met uitzondering van verzoeken tot maaien.

Het werken buiten normale werktijden en op zaterdagen, zondagen en feestdagen vereist de goedkeuring van de directie.

01 16

VERZEKERINGEN

01 16 01

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 01

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.000.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schades, die niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor diens risico de schades zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING 01

In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard, zijn de acceptatiekosten van vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever.

Het adres van de inrichting of de adressen van de inrichtingen waarnaar de vrijkomende materialen vervoerd moeten worden, wordt/worden voor aanvang van het werk bekend gemaakt.

Indien de afstand tussen de plaats van vrijkomen van het materiaal en de inrichting groter is dan 20 kilometer in een rechte lijn gemeten, dan krijgt de aannemer per rit voor de heen- en terugweg een vergoeding van 5,00 euro per vracht per begonnen kilometer boven de 20 kilometer.

In plaats van vervoeren naar een inrichting kan slootmaaisel dat als structuurverbeteraar dient bij de aanliggend eigenaar volgens de Vrijstellingsregeling plantenresten, ook wel 'Kleine Kringloop' genoemd worden afgezet. De aannemer dient hiertoe een ondertekende verklaring (bijlage "Verklaring ontvangst maaisel") in waaruit blijkt dat de ontvanger maaisel wil ontvangen, hoeveel maaisel hij wil ontvangen en zich bewust is van de herkomst van het maaisel en akkoord is met de toepassing van het maaisel op zijn perceel als structuurverbetering. De "Vrijstellingsregeling plantenresten" is als bijlage toegevoegd.

Grondeigenaren en grondgebruikers kunnen telefonisch of via een website melden dat zij slootmaaisel willen ontvangen. De percelen waarop maaisel ontvangen kan worden, worden op de online-tekeningen aangegeven.

RAW0465-126139

Bladnr. 36 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

De aannemer mag ook zelf grondeigenaren of grondgebruikers benaderen om maaisel op hun grond te mogen afzetten. Aannemer dient dit op de online-tekeningen aan te geven.

Indien maaisel dat volgens bestek verzameld en vervoerd moet worden in de kleine kringloop is afgezet wordt dit maaisel verrekend als zijnde verzameld en vervoerd, mits van dit maaisel een verklaring herkomst maaisel is aangeleverd.

Indien maaisel bij een inrichting wordt aangeboden dat is verontreinigd met grond en/of baggerspecie worden de meerkosten hiervoor bij de aannemer in rekening gebracht conform een bij aanvang van het werk vaststaand tarief. Tevens wordt een korting van 100 euro toegepast voor het niet naleven van de bestekseisen.

01 17 08

BEWIJS VAN ONTVANGST 01

Lid 01 van artikel 01.17.08 aanvullen met: "De bewijzen van ontvangst gelijktijdig met de voortgangsrapportage inleveren.".

01 18

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03

MELDEN SCHADE 01

01 18 04

Lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard vervangen door: "In geval van beschadiging van te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit, met bijvoeging van foto 's van de schade, terstond aan de directie." SCHADEVERGOEDING

Schade aan op het land staande gewassen, buiten de werkstroken, worden verrekend volgens de vergoedingsnormen leidingen in land- en tuinbouwgrond van het waterschap en komen voor rekening van de aannemer.

Indien de aannemer aan de opdracht tot herstel geen gevolg geeft, worden de herstellingen door of vanwege de directie op kosten van de aannemer uitgevoerd. De kosten worden op de eerst volgende termijnstaat in mindering gebracht.

01 18 05

SCHADEVERGOEDING BOMEN 01

01 18 06

In aanvulling op artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt voor de schadeberekening van monumentale bomen een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen, aangesteld. De taxatiekosten komen voor rekening van de aannemer. WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN

In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 en 02 en artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat onder de wortelzone wordt verstaan de bodem tot 1 meter buiten de kroonprojectie met een minimum afstand van 3 meter uit de stam.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen grond- en/of maaiseldepot maken of vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren.

01 19

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 01

Het aanstellen van de in de artikelen 2.31 en 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

RAW0465-126139

Bladnr. 37 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Tijdens de uitvoering van het werk moet de aannemer zijn medewerking verlenen wanneer de veiligheidskundige van de opdrachtgever controles uitvoert.

01 20

KWALITEITSBORGING

01 20 04

CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE 01

De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs-, kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.

Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk bericht.

De aannemer heeft een week de tijd om alsnog aan de bestekseisen te voldoen. Accepteert de directie dan wederom het resultaat niet dan worden verdere onderzoekskosten bij de aannemer in rekening gebracht voor een bedrag van € 250,00 per onderzoek of opname. Het foutief opgeleverd deelresultaat mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.

Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen.

01 20 05

BEOORDELING VAN DE AANNEMER 01

Naast de controles volgens 01.20.04 van het werk wordt de aannemer beoordeeld op algemene zaken. Hierbij moet gedacht worden aan: - Arbo & milieu - Organisatie - Communicatie en bereikbaarheid - Declaratiegedrag - Snelheid van afhandelen klachten - Uitvoering van werkzaamheden

Deze beoordeling vindt aan het einde van het jaar plaats.

01 20 07

INGEBREKESTELLING 01

Indien ten gevolge van het niet naleven of ondoeltreffendheid van het kwaliteitsplan, uitgevoerde werkzaamheden niet aan de besteksverplichting voldoen of anderszins niet aan de bestekverplichtingen wordt voldaan, kan de opdrachtgever besluiten tot ingebrekestelling zoals bedoeld in paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012.

Wanneer de aannemer een derde maal in gebreke wordt gesteld wordt de overeenkomst ontbonden.

01 20 08

CERTIFICATIE 01

Kopiën van bedrijfscertificaten dienen uiterlijk 7 dagen na definitieve gunning en jaarlijks voor 31 januari aangeleverd te worden. Dit geldt voor aannemers, onderaannemers en in te huren bedrijven zoals beschreven in de leidraad bij dit bestek.

Kopiën van opleidingscertificaten van in te zetten personeel dienen uiterlijk 7 dagen na definitieve gunning en jaarlijks voor 31 januari aangeleverd te worden. Dit geldt voor aannemers, onderaannemers en in te huren personeel zoals beschreven in de leidraad bij dit bestek.

01 30

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 30 01

WERKOMSTANDIGHEDEN

RAW0465-126139

Bladnr. 38 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

01 30 02

Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weersof tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012. PERSONEEL: EISEN EN OPLEIDING

Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012: De aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvestiging dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen.

Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012: Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak en schrift te beheersen. Tevens moet er te allen tijde een Nederlands sprekende medewerker op het werk aanwezig zijn.

Alle door de aannemer in te zetten werkvoorbereidende en uitvoerende medewerkers dienen gecertificeerd te zijn in het kader van ‘Zorgvuldig handelen Flora en Fauna’ (Wet natuurbescherming) en zijn geïnstrueerd met betrekking tot het toepassen van de gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en de voor dit bestek relevante ecologische werkprotocollen en werkinstructies invasieve exoten. Uitvoerder/projectleider dient in het bezit zijn van een certificaat Wet natuurbescherming niveau 2, bouwbedrijf groep A groenvoorziener. Alle uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Wet natuurbescherming niveau 1, bouwbedrijf groep A groenvoorziener.

Indien de directie bezwaar heeft tegen het tewerkstellen van een bepaalde medewerker, wordt dit bezwaar met reden kenbaar gemaakt aan de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor om de tewerkstelling van een bepaalde medewerker te weigeren.

Aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten, AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

01 30 03

WERKTERREIN 01

Bij watergangen behoren tot het werkterrein: de watergangen alsmede de (reglementaire) onderhoudsstroken, daarlangs gelegen, tot maximaal 5 meter. Doorgaans is een werkstrook van 3 meter breed beschikbaar. Waar in dit bestek verder wordt gesproken van werkstroken wordt verstaan de (reglementaire) onderhoudsstroken.

Het betreden van percelen, inclusief de werkstroken waarop gewassen staan is alleen toegestaan na overleg met de eigenaar/gebruiker van de percelen, onder voorwaarden: - het in te zetten rijdend materieel moet zijn voorzien van verstelbare en sporende wielen - de spoorbreedte moet overeenkomen met de in de landbouw gebruikte norm en en moet worden afgestemd op de aanwezige gewassen.

De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals bomen en struiken, markeringen, bouwconstructies, beregeningsinstallaties, hekwerken, afrasteringen en dergelijke. Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg met de directie worden opgenomen/ gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden. De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden. Vertraging in het werk door de aanwezigheid van obstakels is NIET verrekenbaar. Dit wordt geacht in de

RAW0465-126139

Bladnr. 39 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

eenheidsprijs te zijn begrepen. 04

Gebruik van ander terrein buiten de werkstroken als werkterrein is niet toegestaan, tenzij er overleg is gepleegd met de grondgebruiker en met zijn toestemming. Daarbij dienen afspraken te worden gemaakt omtrent vergoeding van eventueel aan te richten schade. Deze komt geheel voor rekening van de aannemer. Van verkregen toestemming dient de aannemer een aantekening te maken in de voortgangsrapportage.

De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein en/of de werkstroken te vermelden in de voortgangsrapportage.

De betreding en het gebruik van het werkterrein vanaf de openbare weg dient zoveel mogelijk te geschieden vanaf de werkstroken. Indien dit niet mogelijk is, kan de aannemer via een aanliggend perceel het werkterrein betreden, mits dit geschiedt op de voor het perceel en zich erop bevindende gewassen minst bezwarende wijze. Dit dient altijd te geschieden in overleg met de betrokken eigenaar of gebruiker.

Wanneer naar het oordeel van de directie een van deze regels is overtreden wordt per overtreding een korting van € 100,00 toegepast.

01 30 04

NIET BEREIKBARE LOCATIES 01

01 30 05

Niet bereikbare locaties, op kaart aangeven en vermelden in de voortgangsrapportage. De werkzaamheden op de betreffende locaties binnen 3 dagen na aanwijs van de directie alsnog uitvoeren.

VERONTREINIGING VAN WEGEN EN TERREINEN 01

Voor zover door of vanwege de aannemer transport plaatsvindt over de openbare weg, terreinen van derden, schouw-, onderhouds- en inspectiepaden geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.

Indien de aannemer bovengenoemde verontreiniging niet terstond heeft verwijderd, verwijdert hij dit op verzoek van de directie alsnog zo spoedig mogelijk. Wordt aan het verzoek van de directie niet voldaan, dan wordt de verontreiniging door derden verwijderd. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer en worden op de eerst volgende termijnstaat in mindering gebracht.

Het deponeren van maaisel of specie op afrasteringen en dergelijke is niet toegestaan.

Per overtreding van lid 03 wordt een korting toegepast van € 100,00.

01 30 07

RECLAME 01

01 30 08

In aansluiting op paragraaf 16 van de UAV 2012 heeft de aannemer voor het maken van reclame en/of enige andere vorm van publiciteit aangaande het project en/of de opdrachtgever, anders dan gesteld in voorgenoemde paragraaf, toestemming nodig van de opdrachtgever. MATERIEEL

Maaiende en verkleinende machines moeten voorzien zijn van wildredders.

Bij het gebruik van een maai/zuigcombinatie moet gebruik gemaakt worden van ecokoppen op de maaier.

Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012: De aannemer dient zelf voor stalling van zijn materieel zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Terreinen in bezit van het waterschap/gemeente worden hier NIET voor ter beschikking gesteld.

Alle in te zetten materieel dient minimaal te voldoen aan Euro V (Fase IIIb of Tier4i).

01 30 09

MILIEUASPECTEN 01

Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de directie en inclusief foto's vastleggen in de voortgangsrapportage. Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.

RAW0465-126139

Bladnr. 40 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

01 31

INFORMATIEOVERDRACHT

01 31 01

BOUWVERGADERINGEN 01

Gedurende de uitvoering van het bestek worden, afgestemd op de uitvoeringsperioden, bouwvergaderingen gehouden.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 5 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.

01 31 02

VOORTGANGSRAPPORTAGE 01

Van de aannemer wordt verwacht dat hij gedurende de uitvoeringsperiode wekelijks een voortgangsrapportage aanlevert, compleet ingevuld conform het bij dit bestek gevoegde model, bijlage "Sjabloon voortgangsrapportage". De voortgangsrapportage in bewerkbaar pdf-formaat indienen op maandag. De voortgangsrapportage wordt besproken met de directie en door beide partijen ondertekend op een nader te bepalen dag.

Indien de wekelijkse voortgangsrapportage niet tijdig en/of naar behoren is opgesteld en ingeleverd bij de directie wordt een korting van € 500,00 per geval gegeven.

01 31 03

VOORTGANGSOVERLEG 01

Elke week wordt op een nader te bepalen dag gedurende de uitvoeringsperiodes een voortgangsoverleg gehouden waarin de voortgangsrapportage wordt besproken. De aannemer is verplicht deze bijeenkomsten bij te wonen.

De voortgangsrapportage wordt tijdens de bijeenkomst aangevuld met de gemaakte afspraken en voor akkoord ondertekend door zowel de directie als de aannemer.

Indien de aannemer of de directie zich niet met de inhoud van de voortgangsrapportage kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 31 04

DAG- EN WEEKPLANNING 01

De aannemer dient op basis van de periodeplanning per week op de online-kaart aan te geven welke elementen die week gemaaid worden. Dit kan door de status van een element op "gepland" te zetten. Na de uitvoering van het werk dient de aannemer minimaal dagelijks de status te verandere in "uitgevoerd".

De dag- en weekplanning wordt besproken tijdens het voortgangsoverleg.

Voor het niet tijdig of het niet juist invoeren van de status wordt per dag dat de status niet juist of niet actueel is, een korting van € 100,= toegepast. De korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

01 31 06

DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN GEGEVENS 01

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

Verstrekt moet worden een overzicht (termijnstaat) per uitvoeringsperiode (in periode E tweemaal) van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost. De termijnstaat gelijktijdig met de voortgangsrapportage verstrekken na gereed komen van de werkzaamheden, maar uiterlijk de 3e dag na de uitvoeringsperiode waarop het overzicht betrekking heeft.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012 In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

RAW0465-126139

Bladnr. 41 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

De hoeveelheden van de termijnstaten worden als verwerkt beschouwd op het moment dat deze door de directie goedgekeurd zijn. Na deze goedkeuring stelt de directie de termijnstaat ter betaling.

De kosten m.b.t. deze bepaling dienen geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

01 31 07

VAN TOEPASSING ZIJNDE TEKENINGEN EN DOCUMENTEN 01

Naast de overzichtstekeningen in pdf-formaat worden de werktekeningen online gepubliceerd. De uitvoerende medewerkers van de aannemer dienen hiertoe te beschikken over een tablet pc met gps. Een tablet-pc dient te voldoen aan onderstaande specificaties: Android • Android 5.0 (Lollipop) or later • Processor: ARMv7 or later • OpenGL ES 2.0 support of iOS • iOS 11 or later • iPhone, iPad, iPod touch

De directie levert informatie zoals de gedragscode, veiligheidskaarten, het sjabloon voortgangsrapportage en het formulier flora en fauna digitaal aan.

De aannemer levert gevraagde gegevens en / of ingevulde en ondertekende formulieren hieruit voortkomend digitaal aan bij de directie in een met een wachtwoord beveiligde map op 'OwnCloud'.

GROENVOORZIENINGEN

51 0

ALGEMEEN

51 02

EISEN EN UITVOERING

51 02 20

ALGEMEEN 01

51 02 21

Wanneer naar het oordeel van de directie een van de eisen of uitvoeringsregels is overtreden wordt per overtreding een korting van € 100,00 toegepast. FLORA EN FAUNA

In dekking aangetroffen kalveren van bijvoorbeeld ree blijven altijd gespaard door om deze plekken heen te werken. Wanneer dit onmogelijk is, worden zij buiten de werkstrook geplaatst door de dieren aan te vatten met een flinke bos gras. Directe aanraking, ook met handschoenen, moet worden voorkomen om te vermijden dat de dieren de mensengeur overnemen waarna het moederdier het dier afstoot.

Ongewenste vegetatie vermeldt op de Unielijst invasieve exoten NIET maaien, maar melden aan de directie volgens 51.03.10. Deze vegetatie eventueel later op aanwijs van de directie verwijderen conform werkinstructies invasieve soorten. De Unielijst invasieve exoten is te vinden op onderstaande webpagina: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten

51 02 23

MATERIEEL 01

51 02 24

In te zetten materieel dient geëigend te zijn voor de hoedanigheid van het werk en het werkterrein. Rekening houden met de draagkracht van ondergronden, steilheid van taluds, op het land staande gewassen, bereikbaarheid en dergelijke. INSPORINGSDIEPTE

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de in dit bestek beschreven

RAW0465-126139

Bladnr. 42 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

werkzaamheden mag ten hoogste 40 mm bedragen. 51 03

INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 05

ECOLOGISCH BEHEER 01

51 03 10

Artikel 51.03.05 van de Standaard is niet van toepassing. MAAIEN

Indien ongewenste vegetatie, zoals grote waternavel, parelvederkruid, Japanse duizendknoop en dergelijke, wordt aangetroffen is de aannemer verplicht dit vast te leggen op het daarvoor bestemde formulier (bijlage "formulier flora en fauna") en te vermelden in de voortgangsrapportage. Als bijlage een kaartfragment toevoegen met de situering.

51 04

RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 04

ECOLOGISCH BEHEER 01

Lid 01 van artikel 51.04.04 van de Standaard aanvullen met: "De directie is tevens bevoegd de start van het werk te vervroegen of uit te stellen i.v.m. ecologische bevindingen."

Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Waardevolle situaties vastleggen op het daarvoor bestemde 'formulier flora en fauna' en op de betreffende tekening. Deze gegevens samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen gelijktijdig met de voortgangsrapportage indienen.

51 04 10

ALGEMEEN 01

Kunstwerken, putten, aanwijsbordjes van nutsvoorzieningen en andere obstakels in te maaien terreinen worden niet door de directie aangewezen. Gedurende het werk blijft de aannemer verantwoordelijk voor aangebrachte en opgelopen schade met betrekking tot deze obstakels en de gebruikte machines.

51 05

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 10

MAAIEN 01

Maaisel gemengd met oneigenlijke materialen opslaan op openbaar terrein en melden aan de directie.

Tot het maaien behoort tevens het maaien of verwijderen van eventueel aanwezig één- of meerjarig houtopslag. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

Overhangende takken die de werkzaamheden belemmeren melden aan de directie. De takken kunnen in overleg door of vanwege de opdrachtgever gesnoeid of opgebonden worden.

Maaisel vrijgekomen bij het maaien van bermen en watergangen niet deponeren op bermen die nog in dezelfde periode gemaaid moeten worden.

Bij het maaien zode en bodem niet beschadigen.

51 07

MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 08

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 02

Lid 02 van artikel 51.07.08 vervangen door: "De bij de besteksposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting zijn de opgemeten hoeveelheden vermenigvuldigd met het percentage te onderhouden hoeveelheid én vermenigvuldigd met het aantal uitvoeringsjaren." . Voorbeelden: Uitmaaien watergang 1x /jr, lengte 2500 m: de resultaatsverplichting voor 2 jaar is: 2x 2500 = 5000 m. UItmaaien watergang 2x /jr, lengte 1200 m: per periode en bestekspost is de resultaatsverplichting voor 2 jaar:

RAW0465-126139

Bladnr. 43 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

2x 1200 = 2400 m. De hoeveelheid komt voor in twee periodes. Maaien berm ecologisch 1x /2jr, oppervlakte 820 are: de resultaatsverplichting voor 2 jaar is: 1x 820 = 820 are. Sinusmaaien grasveld: oppervlakte 100 are, 3x /jr 40% maaien. Per periode en bestekspost is de resultaatsverplichting voor 2 jaar: 40% van 100 x 2 = 80 are. De hoeveelheid komt voor in 3 periodes. 03

Opgegeven hoeveelheden zijn gemeten in een vlak kadastraal perceel.

51 1

WATER EN WATERGANGEN

51 11

BEGRIPPEN WATER EN WATERGANGEN

51 11 01

ALGEMEEN 01

In aanvulling op lid 01 van artikel 51.01.01 van de Standaard is te verstaan onder: - droog profiel / droge taluds: het boven de waterspiegel gelegen deel van het talud tot aan de insteek; - nat profiel / nat gedeelte: het gedeelte van de watergang onder de waterspiegel en de eerste 30 cm van het talud boven de waterspiegel.

51 12

EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

51 12 05

ECOLOGISCH BEHEER 01

Lid 01 van artikel 51.12.05 vervangen door: "vegetatie sparen zoals aangegeven in deel 2.2 en deel 3 van dit bestek en op de tekeningen.".

Vegetatie sparen aan de zijde waar gereden en gedeponeerd wordt in: - oneven jaren stroomopwaarts gezien rechts en in; - even jaren stroomopwaarts gezien links. De te maaien/sparen zijde wordt op de werktekeningen aangegeven.

03 51 12 20

Soms kan niet gespaard worden, dit is dan aangegeven op de tekeningen. MAAIWERKZAAMHEDEN

Bij het uitmaaien van het natte profiel van een watergang of waterpartij met een maaikorf of maaiboot wordt door de machinist voorzichtig en met een lage snelheid (maximaal 5 km/uur) gewerkt.

Er wordt één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte zijde (kopse kant) naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen wegvluchten.

De machinist stopt minimaal 20 meter voor de duiker met uitmaaien, rijdt naar de duiker toe en haalt daar eerst minimaal 10 meter vegetatie weg, en vervolgens verwijderd hij het laatste deel van de vegetatie in de watergang.

Geen werkzaamheden uitvoeren in watergangen en waterpartijen indien het zuurstofgehalte lager is dan 3 mg/l of de watertemperatuur hoger is dan 25° C (gemeten in het midden van het doorstroomprofiel). Geen werkzaamheden uitvoeren in wateren indien de watertemperatuur lager is dan 0° C gemeten op 5 cm onder het wateroppervlakte.

De maaihoogte ten opzichte van de waterbodem ligt tussen minimaal 1 cm en maximaal 5 cm. Er mogen geen grondroeringen in de waterbodem plaatsvinden. Geen bodemmateriaal (bagger) op de kant zetten in combinatie met het maaisel.

Maaisel dat in het water terecht is gekomen binnen 24 uur verwijderen. Er mag geen maaisel op het talud blijven liggen.

Bij het maaien van het droge profiel de machine instellen op een maaihoogte tussen minimaal 5 en maximaal 10 cm.

Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande infrastructuur van wegen, paden en sporen.

RAW0465-126139

Bladnr. 44 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

Indien maaisel direct geladen moet worden, dient bij het uitmaaien van het natte profiel van een watergang met een maaikorf, de machinist de maaikorf niet voller te laden dan de bovenrand van de maaikorf. Als dit vanwege de hoeveelheid aanwezige vegetatie niet mogelijk is in één ‘werkhaal’, het schonen in twee of meerdere halen uitvoeren. Na het ‘ophalen’ van de maaikorf met schoonsel schudt de machinist een aantal malen achtereen de korf boven de watergang uit, zodat een zo groot mogelijk aantal van de in het schoonsel aanwezige vissen, amfibieën en andere watergebonden dieren terug valt in de watergang. In watergangen met een dichte (> 75% bedekking) draadalg- (flap), sterrenkroos-, waterpest-, hoornblad- of vergelijkbare vegetatie, kantelt de machinist na het ‘ophalen’ de bak van de maaikorf direct boven het wateroppervlak voorzichtig naar achteren, zodat het maaisel terug glijdt in het water. Vervolgens schept hij het in het water liggend maaiselpakket weer voorzichtig op. Met het toepassen van deze sparende techniek zullen dieren uit het maaisel kunnen ontsnappen.

Het maaien van slooteinden (kopse kanten van de watergangen) behoort tot het uitmaaien van watergangen.

Onder bijmaaien wordt verstaan het handmatig maaien van 0,5 m rondom kunstwerken, duikers en andere obstakels Bij plaatstalen duikers 1 m aanhouden. De obstakels en kunstwerken in zijn geheel bijmaaien: nat profiel, droog talud en onderhoudspad. Bij duikers het talud en de doorstroomprofielen geheel vrij maaien. Het bijmaaien voorafgaand aan het uitmaaien in dezelfde werkgang uitvoeren.

Watergangen of (gedeelten van watergangen) die tijdelijk niet bereikbaar zijn vanwege kwetsbaar gewas e.d. op aanwijs van de directie eerder of later maaien. Een verzoek tot maaien moet binnen 48 uur worden opgevolgd.

Bevaarbare watergangen/-partijen uitmaaien met een maaiboot. Een veegmes is niet toegestaan. Knippen, niet rukken.

51 12 21

DEPONEREN EN VERWERKEN MAAISEL 01

Bij de locatiekeuze voor het deponeren van maaisel rekening houden met beschermde soorten en/of aandachtsoorten op het land. Deze groeiplaatsen blijven gespaard. Dat laat de ontvangstplicht door aangelanden onverlet.

Maaisel deponeren binnen de halve meterstrook gelegen direct na de insteek van de watergang, nooit op het talud. In overleg met de betreffende eigenaar/gebruiker mag het maaisel binnen de werkstrook verwerkt worden.

Maaisel spreiden op de eerste 5 meter na de insteek, nooit op het talud.

Bij watergangen niet gelegen aan een EVZ, het maaisel aan één zijde van de watergang deponeren/spreiden, dit is tevens de zijde waar gereden en gespaard moet worden: - Oneven jaartal maaisel stroomopwaarts gezien links; - Even jaartal maaisel stroomopwaarts gezien rechts. Waar dit niet mogelijk of ongewenst is kan dit in overleg met de directie worden aangepast.

Bij watergangen waarbij de aanliggende eigenaar ontvangstplicht heeft dient bij maaien van de droge taluds bij veel biomassa het maaisel verkleind te worden.

De werkzaamheden verbonden aan het direct opladen van maaisel op last van gebruikers/eigenaren worden niet verrekend. De aannemer wordt geacht dit zelf met de betreffende grondgebruiker te regelen.

Maaisel bij drijfbalken op de hiervoor bestemde, door de directie aan te wijzen, locaties deponeren.

Maaisel vrijgekomen uit watergangen en waterpartijen dat verzamelt en vervoert dient te worden, niet eerder verzamelen dan 48 uur na het maaien.

Maaisel vrijgekomen uit watergangen en waterpartijen en gedeponeerd in gemaaide bermen, berm-/graslandtaluds en werkstroken gelijktijdig verwerken met het maaisel vrijgekomen bij het maaien van deze bermen, taluds en werkstroken.

RAW0465-126139

Bladnr. 45 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

Maaisel dat vrijkomt bij watergangen en waterpartijen gelegen langs of aan bermen, berm-/graslandtaluds en werkstroken die niet in dezelfde periode gemaaid worden direct laden en vervoeren naar een inrichting. Maaisel nooit deponeren in ongemaaide bermen, taluds en werkstroken.

Maaisel dat vrijkomt bij watergangen en waterpartijen gelegen binnen de bebouwde kom direct laden en vervoeren naar een inrichting.

51 15

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER EN WATERGANGEN

51 15 01

MAAIEN 01

Lid 01 van artikel 51.15.01 vervangen door: "Tot het maaien van watergangen en waterpartijen behoort tevens het handmatig bijmaaien rondom kunstwerken en andere obstakels."

51 17

MEET- EN VERREKENMETHODEN WATER EN WATERGANGEN

51 17 10

KUNSTWERKEN 01

De aantallen bij te maaien kunstwerken betreffen alleen de kunstwerken die op tekening staan. Van duikers en obstakels zijn geen aantallen vermeld.

De hoeveelheid kunstwerken betreft het aantal kunstwerken per bestekspost bij te maaien in 2 jaar.

51 2

GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22

EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 04

ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS 01

Lid 01 van artikel 51.22.04 vervangen door "Bij het onderhoud van bermen en taluds geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,50 m uit de stam van een boom, behalve bijmaaien mits dit in het bestek is opgenomen."

Het bijmaaien rondom bomen en obstakels voorafgaand aan het maaien in dezelfde werkgang uitvoeren.

Het perceel op de hoek Rode Beuk / Langstraat in Bergen op Zoom mag pas gemaaid worden nadat hier toestemming voor gegeven is door de directie. Indien dit gebeurt zonder toestemming wordt een boete opgelegd van € 1.500,00. Dit betreft de proeftuin van de school.

51 22 06

ECOLOGISCH BEHEER 01

Lid 01 van artikel 51.22.06 vervangen door: "vegetatie sparen zoals aangegeven in deel 2.2 en deel 3 van dit bestek en op de tekeningen".

In afwijking van lid 02 van artikel 51.22.06 bedragen de niet te maaien delen bij bermen en taluds ten hoogste 25% van de te sparen zijde van de berm en/of het /talud. Bij bermen en taluds vegetatie sparen in de lengterichting (stroken) aan de buitenzijden van de berm of in een strook rondom bomen indien de berm zo breed is dat ook achter de bomen machinaal gemaaid kan worden. Waar het kan in bogen maaien (sinusmaaien). De zijde waar vegetatie gespaard moet worden is op de werktekeningen aangegeven.

03 51 22 20

In afwijking van lid 03 van artikel 51.22.06 zijn de niet te maaien delen tenminste 50 cm breed. ALGEMEEN

Het in te zetten materieel dient zodanig van aard te zijn dat verdichting van de bodem wordt voorkomen. De maximale bodemdruk bedraagt 1 kg / cm2.

De rijsnelheid van machines is zodanig dat dieren zo veel mogelijk kunnen wegvluchten, bij voorkeur wordt er stapvoets gereden. Maximaal 15 km / uur.

RAW0465-126139

Bladnr. 46 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

Er wordt één kant op gewerkt, waarbij van de drukke wegzijde naar de rustig kant wordt gemaaid, zodat dieren kunnen wegvluchten.

Bij vlakvormige grasvelden en graslanden wordt altijd van binnen naar buiten gemaaid, zodat dieren kunnen wegvluchten.

In afwijking van artikel 51.22.05 lid 03 bedraagt de maaihoogte 10 cm.

51 22 21

GRASVELDEN EN GRASLANDEN 01

Bij ecologisch beheer langs struweelranden en houtopstanden over de helft van de lengte maaien tot 1m afstand van de rand, de overige helft tot aan de rand maaien. Per jaar van helft wisselen.

51 27

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 27 10

PROFIELEN TALUDS 01

Opgegeven hoeveelheden zijn gemeten in een vlak kadastraal perceel.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01

ALGEMEEN 01

Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen.

De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld. Het plaatsen en instandhouden van de verkeersmaatregelen wordt verrekend onder bestekspost 1.2.

62 02 08

WERKZAAMHEDEN NABIJ SPOORBANEN 01

De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, tijdig contact op te nemen met de spoorwegbeheerder.

62 04

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01

ALGEMEEN 01

Als de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder verkeersmaatregelen c.q. voorzieningen conform de CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering te treffen of de in dit artikel gegeven voorschriften niet naleeft of naar het oordeel van de directie anderszins in gebreke blijft, kan de directie de werkzaamheden stopzetten, totdat de aannemer de maatregelen alsnog in voldoende mate heeft uitgevoerd. Blijft de aannemer daarna nog in gebreke, dan wordt per geval en per dag een korting van € 1000,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 05

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 05 01

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 01

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven

RAW0465-126139

Bladnr. 47 van 48 07-01-2021

HFD PAR ART LID

verkeersmaatregelen worden begonnen. 02

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 11

BEGRIPPEN

64 11 01

AANDACHTSOORTEN 01

Te verstaan is onder aandachtsoorten: flora- en faunasoorten die waterschap Brabantse Delta aanmerkt als soorten met een zelfde status als beschermde soorten conform de Wet natuurbescherming. De lijsten van aandachtsoorten is opgenomen in de ecologische werkprotocollen.

64 12

EISEN EN UITVOERING

64 12 10

ALGEMEEN 01

De aannemer dient rekening te houden met de aanwezige (beschermde) flora en fauna, de gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en de voorgeschreven werkwijzen en voorzorgsmaatregelen uit de ecologische werkprotocollen van opdrachtgever. Indien door de aanwezigheid van (beschermde of aandacht) soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform deze gedragscode en ecologische werkprotocollen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd het werk stil te leggen.

Alle door de aannemer in te zetten werkvoorbereidende en uitvoerende medewerkers zijn gecertificeerd in het kader van ‘Zorgvuldig handelen Flora en Fauna’ (Flora- en faunawet of Wet natuurbescherming) en zijn geïnstrueerd met betrekking tot het toepassen van de gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en de voor dit bestek relevante ecologische werkprotocollen.

In het kader van de gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en de hieruit voortkomende ecologische werkprotocollen dienen maximaal 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden rust-, verblijfen voortplantingsplaatsen en/of groeiplaatsen van in de ecologische werkprotocollen weergegeven (beschermde of aandacht)soorten gemarkeerd te worden. Dit op basis van verspreidingsgegevens van flora en fauna die na gunning, doch uiterlijk een maand voor aanvang van de looptijd van dit bestek door de opdrachtgever op kaart worden aangeleverd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9854026/1