RIS313078 Uitstel van behandeling van de smeerpijp Bijlage

RAAD VAN STATE Advocaten

INGEKOMEN

Notarissen

Belastingadviseurs

2 2 AUG. 2022 ZAAKNR:

AAN:

Ik/t

BEHANDELD PD;

K. PAR:

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

PER AANGETEKENDE POST Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Claude Debussylaan 80 Postbus 75084

Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG

1070 AB Amsterdam T +31 20 577 1771

F +31 20 577 1775

Tevens per fax: +31 70 365 1380

Datum 19 augustus 2022

mr. J.E. van Uden E Jasper.vanUden@debrauw.com

Uw ref.

202108180/1/R3

T +31 20 577 1576 (direct)

Onze ref.

M39333781/1/20743351

T +31 20 577 1343 (secretariaat)

Betreft:

Inpassingsplan warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag (gecoördineerd) (CHW) - Verzoek WarmtelinQ om voortvarende behandeling beroepsprocedure

Hoogedelgestreng college,

Bovengenoemde procedure heeft betrekking op het provinciaal inpassingsplan en de daarbij gecoördineerd vastgestelde besluiten (cluster 1). Tegen deze besluiten kon tot en met 30 december 2021 beroep worden ingesteld bij uw Afdeling. De wettelijke termijn om uitspraak te doen in deze procedure is op grond van artikel 1.6, vierde lid, van de Crisis­ en herstelwet zes maanden na afloop van de beroepstermijn (i.e. 30 juli 2022). Op 18 juli 2022 heeft u de Stichting advisering bestuursrechtspraak (STAB) gevraagd om uiterlijk op 31 oktober 2022 advies uit te brengen over het beroep van de Bomenstichting afdeling Den Haag. Een zitting in deze procedure is nog niet gepland.

Een en ander geeft WarmtelinQ aanleiding u met klem te verzoeken over te gaan tot een voortvarende behandeling van de beroepsprocedure nadat advies is uitgebracht door de

STAB. Dat verzoek licht WarmtelinQ hieronder toe. De aanleg van de warmtetransportleiding is reeds gestart in de gemeenten MiddenDelfland, Delft en Rijswijk. Om de inbedrijfsstellingsdatum van het warmtetransportnet en bijbehorende technische installaties per 1 oktober 2025 te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk ook in de gemeente Vlaardingen en Den Haag met de werkzaamheden te kunnen starten. Tot nu toe is WarmtelinQ daarbij uitgegaan van een start met de voorbereidende werkzaamheden per 1 november 2022.

In dat verband is van belang dat in de door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlaardingen en Den Haag gecoördineerd vastgestelde besluiten is

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 27171912.

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Amsterdam en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Kwaliteitsrekening notarissen ING Bank IBAN NL83INGB0693213876 BIC INGBNL2A.

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

bepaald dat de werkzaamheden pas kunnen starten als het provinciaal inpassingsplan onherroepelijk is. Gelet op de termijn voor het uitbrengen van advies door de STAB en het feit dat daarna nog een zitting moet plaatsvinden en uitspraak moet worden gedaan, kan al worden vastgesteld dat WarmtelinQ niet per 1 november 2022 met de werkzaamheden in de gemeenten Vlaardingen en Den Haag kan starten.

De ontstane vertraging in de bodemprocedure bedreigt de inbedrijfsstellingsdatum van de warmtetransportleiding daarmee in ernstige mate.

Indien de uitspraak van uw Afdeling later volgt dan 1 februari 2023 ontstaat een nog veel grotere vertraging als gevolg van het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli. In dat geval is het namelijk niet meer mogelijk tijdig voorafgaand aan de leidingwerkzaamheden alle bomen en struiken op en langs het tracé in de gemeente Vlaardingen en Den Haag te verwijderen en zullen alle werkzaamheden ter plaatse nog eens meerdere maanden extra vertraging oplopen. Voor de aanlegwerkzaamheden heeft WarmtelinQ over een tracé van meer dan 23 kilometer rekening te houden met een complexe uitvoeringsplanning. Daarover zijn afspraken gemaakt met meerdere aannemers. Tegelijkertijd met de aanleg van de warmtetransportleiding, voeren de betrokken aannemers ook andere werkzaamheden uit in opdracht van de betrokken gemeenten. Daarnaast is de planning van de

aanlegwerkzaamheden ook afhankelijk van de uitvoering van andere belangrijke projecten in de betrokken gemeenten. De ernstige vertraging die ontstaat in de uitvoeringsplanning als niet vóór 1 februari 2023 uitspraak wordt gedaan, leidt dus tot

een opeenstapeling van vertragingen. Dat heeft een grote maatschappelijke en financiële impact. Vertraging in de ingebruikname van het warmtetransportnet is maatschappelijk zeer bedreigend en ontwrichtend in het licht van de huidige gas- en klimaatcrisis. Potentiële afnemers - zowel particulieren als bedrijven - worden daardoor gedupeerd. Ook zullen de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten als gevolg hiervan hun

doelstellingen op het gebied van de warmte- en energietransitie niet (tijdig) kunnen behalen.

Gelet op het voorgaande verzoekt WarmtelinQ u met klem (i) reeds nu een zitting te plannen die plaatsvindt voor het einde van dit kalenderjaar (en daarmee dus niet te wachten totdat de STAB advies heeft uitgebracht) en (ii) uitspraak te doen in deze procedure vóór 1 februari 2023.

Onze ref. M39333781/1/20743351

2/3

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

Hoogachtend, De Brauw BlackstoneWestbroek N.V.

J.E. n Uen ivocaat

Onze ref. M39333781/1/20743351

3/3